Документация для проведения открытого запроса предложений
Скачать 0.96 Mb.
|
| РАЗДЕЛ 10. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ* (на сайте не размещается, направляется участникам по электронной почте или на бумажном носителе) Проект Договора ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____ на выполнение работ по ремонту ограждения территории, замене въездных ворот, калитки, входной группы, автоматического шлагбаума, монтажу аудиодомофонов на входной и калиточной группах на объекте по адресу: г. Москва, Ленинский просп., д. 78А, корп. 1 г. Москва «______» ___________ 2015 г. Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации» (ГлавУпДК при МИД России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице________________ _________________________________________________, действующего на основании ______________________________, с одной стороны, и______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - «Договор») о нижеследующем. Статья 1. Предмет Договора 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по ремонту ограждения территории, замене въездных ворот, калитки, входной группы, автоматического шлагбаума, монтажу аудиодомофонов на входной и калиточной группах на объекте по адресу: г. Москва, Ленинский просп., д. 78А, корп. 1 (далее – Объект) в соответствии с Техническим заданием, а также Сводкой затрат, составленной на основании Смет №№ __________ (Приложения №№ 2, 3.1-3.4 к Договору). 1.2. При исполнении Договора Стороны руководствуются положениями Главы 37 Гражданского кодекса РФ. Статья 2. Сроки выполнения работ 2.1. Датой начала работ по Договору является дата подписания Договора. 2.2. Продолжительность работ по Договору составляет ___ (___________) календарных дней, начиная с даты подписания Договора. 2.3. Фактической датой окончания работ считается дата подписания Заказчиком Актов по унифицированным формам КС-2, КС-3, ОС-3, КС-11, представленных Подрядчиком. 2.4. Срок выполнения работ, указанный в пункте 2.2 настоящей Статьи, определен при условии предоставления со стороны Заказчика возможности бесперебойной работы с учетом того, что работы производятся в не отселенном Объекте. В противном случае Стороны оформят соответствующий акт, на основании которого подпишут дополнительное соглашение к Договору об изменении срока выполнения работ. Статья 3. Стоимость работ и порядок расчетов 3.1. Стоимость работ, оборудования и материалов (далее – стоимость работ) по Договору определяется по результатам открытого запроса предложений с ограниченным участием (протокол Рабочей (котировочной) комиссии Заказчика № ____________________ от _____.2015 года), а также Сводкой затрат, составленной на основании Смет №№ ________________________________ (Приложения №№ 3, 3.1 - 3.4 к Договору) и составляет __________ руб. __ руб. (________________________________), в т.ч. НДС(18%) __________ руб. ___ коп. (_____________________________). 3.2. Расчет за выполненные по Договору работы производится на основании подписанных Сторонами Актов по унифицированным формам КС-2, КС-3, ОС-3, КС-11, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента представления Подрядчиком счета и счета-фактуры. 3.3. Акты по унифицированным формам КС-2, КС-3, ОС-3, КС-11, составляются в 2 (двух) экземплярах и подписываются уполномоченными представителями Сторон. 3.4. Акты по унифицированной форме КС-2 составляются на основании исполнительных смет, разработанных Подрядчиком в соответствии со сметно-нормативной базой ТСН-2001 и утвержденных Заказчиком. 3.5. Стоимость материалов и оборудования, указанная в Сметах №№ ____________ (Приложения №№ 3.1- 3.4 к Договору), при представлении Заказчику Акта по унифицированной форме КС-2 подтверждается Подрядчиком соответствующими документами (счетами-фактурами и накладными). 3.6. В случае если стоимость работ по Договору превысит сумму, указанную в пункте 3.1 настоящей Статьи, то такое превышение относится полностью за счет Подрядчика и Заказчиком не оплачивается. 3.7. В случае если стоимость фактически выполненных работ по Договору будет меньше, чем указано в пункте 3.1 настоящей Статьи, то стоимость работ по Договору будет соответственно уменьшена в соответствии с Исполнительной сметой, подготовленной Подрядчиком и согласованной с Заказчиком. При этом Стороны оформят соответствующее дополнительное соглашение к Договору. 3.8. Если в ходе выполнения работ по Договору будет выявлена необходимость проведения дополнительных работ по независящим от Подрядчика обстоятельствам, Сторонами составляется соответствующий Акт. При этом изменение стоимости работ по Договору (не более 10% от стоимости работ по Договору, указанной в пункте 3.1 настоящей Статьи) и сроки выполнения дополнительных работ согласовываются Сторонами до начала их проведения и оформляются дополнительным соглашением к Договору с приложением соответствующей сметы дополнительных работ. Если стоимость дополнительных работ превышает 10% от стоимости работ по Договору, указанной в пункте 3.1 настоящей Статьи, то на дополнительные работы оформляется отдельный договор. Статья 4. Обязанности Подрядчика Подрядчик обязуется: 4.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные Договором, с учетом всех приложений к нему, и сдать Заказчику. 4.2. Поставить за свой счет и своими силами на Объект все необходимые для выполнения работ материалы, оборудование, инвентарь, конструкции и комплектующие изделия, отвечающие СНиП, стандартам РФ, противопожарным нормам и требованиям СЭН, подтвержденные соответствующими сертификатами. 4.3. В случае необходимости по требованию Заказчика представить ему на одобрение материалы и оборудование, стоимость которого включается в стоимость, указанную в пункте 3.1 Договора. 4.4. Нести полностью риск гибели и порчи выполненных работ, всего имущества, оборудования и материалов, находящихся на Объекте, до сдачи и принятия Заказчиком всех работ по Договору в установленном порядке. 4.5. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных по Договору работ и в течение срока Гарантийной эксплуатации, указанного в пункте 6.2 Договора. 4.6. Обеспечивать полную сохранность существующих конструкций и инженерных систем Объекта, а в случае нанесения им ущерба произвести за свой счет восстановительные работы и направить Заказчику соответствующее письменное уведомление об этом. 4.7. Заблаговременно, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты приемки, письменно сообщить Заказчику о завершении работ, готовности предъявить выполненные работы. 4.8. При производстве работ соблюдать Особые условия согласно Статье 8 Договора. 4.9. За 10 (десять) календарных дней до окончания работ по Договору предоставить Заказчику исполнительную документацию, включая сертификаты, паспорта на материалы и оборудование, акты скрытых работ и возвратить Заказчику полученную документацию (пункт 5.2 Договора). 4.10. После выполнения работ по Договору подготавливать и передавать для согласования Заказчику исполнительные сметы на выполненные работы с приложением соответствующих счетов, счетов-фактуры и документов, подтверждающих стоимость соответствующих материалов и оборудования. 4.11. При необходимости привлечения к выполнению работ (оказанию услуг) третьей стороны, Подрядчик обязан предварительно в письменной форме согласовать с Заказчиком такое привлечение. При этом ответственность перед Заказчиком за невыполнение или ненадлежащее выполнение работ по Договору несет Подрядчик. Статья 5. Обязанности Заказчика Заказчик обязуется: 5.1. После подписания Договора в течение 2 (двух) рабочих дней передать Подрядчику Объект по соответствующему Акту для выполнения работ, предусмотренных Договором. 5.2. Передать Подрядчику необходимую документацию для выполнения работ по Договору. 5.3. Осуществлять технический надзор за выполнением работ, используя при этом качественные критерии, заложенные в действующих в РФ строительных нормах и правилах, технических условиях и стандартах, применяемых в строительстве. 5.4. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения от Подрядчика образцов материалов и оборудования, стоимость которых включается в стоимость, указанную в пункте 3.1 Договора, осуществить их проверку и дать свое одобрение для их применения или сообщить об отказе дать одобрение, указав при этом причины отказа. 5.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика в пределах срока, указанного в пункте 2.2 Договора, извещения об окончании работ по Договору, осмотреть и, в случае отсутствия замечаний, принять результат работ и подписать Акты унифицированных форм КС-2, КС-3, ОС-3, КС-11. 5.6. При обнаружении отступлений от условий Договора, ухудшающих результат работы, а также дефектов выполненных работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их обнаружения, направить в адрес Подрядчика односторонний рекламационный Акт с указанием выявленных дефектов выполненных работ и сроки их устранения. При отказе Подрядчика или не устранении дефектов выполненных работ, указанных в рекламационном Акте в определенный Заказчиком срок, Заказчик вправе устранить выявленные дефекты силами иной организации с отнесением затрат на Подрядчика. 5.7. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ по Договору в установленные Договором сроки. Статья 6. Гарантии и ответственность Сторон 6.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ в соответствии с условиями Договора. 6.2. Подрядчик гарантирует: - выполнение всех работ в полном объеме в соответствии cо строительными нормами и правилами и условиями Договора; - своевременное устранение всех недоделок, недостатков и дефектов, выявленных в период выполнения работ и Гарантийной эксплуатации, т.е. в течение ___ (___________) месяцев с даты подписания Акта унифицированной формы КС-2. Гарантийный срок качества распространяется и на монтируемые приборы и оборудование, если иной гарантийный срок не предусмотрен техническим паспортом качества на соответствующий прибор (оборудование). 6.3. Если в течение срока Гарантийной эксплуатации, указанного в пункте 6.2 настоящей Статьи, выявятся дефекты или конструктивные недостатки, то Заказчик совместно с Подрядчиком составит рекламационный Акт, где в обязательном порядке фиксируется дата обнаружения дефекта и дата его устранения, а также перечисляются выявленные дефекты. Соответственно на этот период продлевается срок Гарантийной эксплуатации. При этом Подрядчик обязан устранить любой такой дефект за свой счет и своими силами в согласованные с Заказчиком сроки. Отсутствие в рекламационном Акте подписи уполномоченного представителя Подрядчика не является основанием неустранения дефекта или неоплаты работ по устранению выявленного дефекта силами Заказчика или за его счет. 6.4. В случае нарушения по вине Подрядчика срока окончания работ, установленного в пункте 2.2 Договора, Заказчик вправе потребовать выплаты пени в размере 0,5% от стоимости работ, указанной в пункте 3.1 Договора, за каждый календарный день просрочки до фактического завершения работ, предусмотренных Договором. Подрядчик обязан выплатить пеню по письменному требованию Заказчика в указанный Заказчиком срок. Датой оплаты пеней является дата поступления указанных денежных средств на расчетный счет Заказчика. 6.5. За нарушение срока устранения выявленных дефектов в выполненных работах, указанных в одностороннем рекламационном Акте, предусмотренном пунктом 5.6 Договора, Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан выплатить пеню в размере 0,5% от стоимости работ, указанной в пункте 3.1 Договора, за каждый календарный день просрочки до фактического устранения выявленных дефектов, но не более 20% от указанной стоимости работ. 6.6. Подрядчик выплачивает пени, предусмотренные пунктами 6.4 и 6.5 Договора, по письменному требованию Заказчика. Датой оплаты пеней является дата поступления соответствующих денежных средств на расчетный счет Заказчика. 6.7. Заказчик вправе удержать в бесспорном порядке соответствующую сумму пени, предусмотренных пунктами 6.4 и 6.5 Договора, из любых причитающихся Подрядчику платежей. 6.8. В случае если оплата за выполненные работы по Договору не будет произведена по вине Заказчика в сроки, установленные Договором, Подрядчик вправе потребовать выплаты пени в размере 0,5 % от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки до даты фактической оплаты, но не более 10% от суммы просроченного платежа. Требование об оплате пени оформляется Подрядчиком в письменной форме. Статья 7. Разрешение споров 7.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, прекращения или недействительности, не урегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде г.Москвы. Статья 8. Особые условия 8.1. В связи с особенностями проведения работ на действующем домовладении фонда Заказчика: Подрядчик обязуется: - обеспечить высокую культуру производства работ (работы проводить в опрятной спецодежде), а также уважительное отношение к арендаторам Объекта Заказчика, исключив при этом, по возможности, личные контакты с иностранцами. При возникновении конфликтных ситуаций, действовать согласно Рекомендациям для работников Подрядчика, работающих на объектах Заказчика (Приложение № 1 к Договору); - привлекать к выполнению работ лиц, имеющих гражданство РФ; - по требованию Заказчика удалить любое лицо, нарушившее правила работы на Объекте, без права привлечения его к работам без разрешения Заказчика; - в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Договора представить Заказчику график производства работ, акт-допуск, приказы на ответственных лиц за технику безопасности и противопожарную безопасность на Объекте для согласования со структурными подразделениями Заказчика, а также списки рабочих с паспортными данными и отметкой о регистрации по представленной Заказчиком форме; - допуск рабочих подрядной организации на территорию Объекта осуществляется при наличии документов, удостоверяющих личность (паспорт); - соблюдать разрешенную продолжительность рабочего дня; - выполнять требования сотрудников охраны Объекта по соблюдению установленного порядка и пропускного режима (телефоны службы безопасности Заказчика 8 (495) 637-2326, 637-7045); - выполнять противопожарные и взрывобезопасные мероприятия, а также мероприятия по технике безопасности, электробезопасности и охране окружающей среды в течение всего периода нахождения на Объекте и производства работ; - обеспечить противопожарную безопасность производства работ на Объекте; - заблаговременно, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней, письменно оповещать Заказчика о необходимости проведения работ в субботние и воскресные дни с соблюдением ранее оговоренных условий (для согласования с Заказчиком); - приостанавливать проведение работ на Объекте или сокращать их дневную продолжительность по требованию ответственных представителей Заказчика на период проведения мероприятий, с оформлением причины, сроков и времени приостановки работ в журнале производства работ; - в процессе выполнения работ своевременно оформлять с Заказчиком акты скрытых работ, акты промежуточной приемки работ и карты-схемы мест их проведения; - в случае нанесения ущерба имуществу Заказчика, арендатора или третьих лиц по вине Подрядчика при проведении работ (затопление помещений, повреждение имущества и т.д.) устранить или возместить нанесенный ущерб; - оплатить поставщику услуг ПАО «Мосэнерго» либо Заказчику (при наличии у него договора с поставщиком услуг) потребленную во время производства работ электроэнергию (и/или воду), в соответствии с показаниями приборов учета, указанными в Актах о передаче помещения в ремонт и возврате из ремонта; - проводить складирование мусора на Объекте и иных объектах Заказчика только в специально оговоренных местах в установленные контейнеры; - выполнять уборку, погрузку строительного мусора в контейнер в конце рабочего дня. |
Похожие:
 | Настоящая документация определяет порядок проведения открытого запроса предложений (далее по тексту запрос предложений), требования... | | Настоящая документация определяет порядок проведения открытого запроса предложений (далее по тексту: запрос предложений), требования... |
| Положением о закупках ГлавУпдк при мид россии в действующей редакции, опубликованной на сайте, указанном в Информационной карте открытого... | | Положением о закупках ГлавУпдк при мид россии в действующей редакции, опубликованной на сайте, указанном в Информационной карте открытого... |
| Положением о закупках ГлавУпдк при мид россии в действующей редакции, опубликованной на сайте, указанном в Информационной карте открытого... | | Положением о закупках ГлавУпдк при мид россии в действующей редакции, опубликованной на сайтах, указанных в Информационной карте... |
| Положением о закупках ГлавУпдк при мид россии в действующей редакции 02. 11. 2015 г., опубликованной на сайтах, указанных в Информационной... | | Положением о закупках ГлавУпдк при мид россии в действующей редакции 02. 11. 2015 г., опубликованной на сайтах, указанных в Информационной... |
 | 1 Условия проведения открытого запроса предложений 3 Раздел 2 Информационная карта открытого запроса предложений 9 Раздел Образцы... | | Извещении о проведении открытого запроса предложений в электронной форме и Разделе 3 Документации «Информационная карта открытого... |