Приложение 7 ДОГОВОР № 6285/34626 подряда на выполнение строительно-монтажных, ремонтных работ (без аванса)
г. Северодвинск
|
«_____»____________20____ г.
|
Акционерное общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» (далее по тексту – АО «ПО «Севмаш»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению Крученкова Дмитрия Александровича, действующего на основании доверенности № 7 от 27.10.2015, с одной стороны, и ________________________________________, именуемое (ый, ая) в дальнейшем Подрядчик, действующий на основании и в соответствии со свидетельством СРО № __________ от «___»______ г., в лице ______________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, согласно протоколу № _____________________ от ________2016 г. заключили настоящий договор о нижеследующем:
Заказчик поручает, а Подрядчик, принимает на себя обязательства выполнить собственными силами: работы по капитальному ремонту объекта «Восточная трибуна с легкоатлетическим манежем» стадиона «Север» АО «ПО «Севмаш» (далее – Объект) в соответствии Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору) и с условиями настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат этих работ.
Цена работы по договору определена на основании локального ресурсного сметного расчета (Приложение № 2 к настоящему договору) и составляет _______________________(сумма цифрами и прописью) рублей, в том числе НДС-18% ____________ руб. В случае законодательного изменения ставки НДС общая сумма настоящего договора изменяется в части расчетной суммы НДС по новой ставке к стоимости работ, при этом, согласованная стоимость работ остается неизменной.
В цену работы по договору включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения всего комплекса работ по договору, в том числе:
стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимого оборудования, конструкций и материалов, включая транспортные расходы до места монтажа, а также выполнение комплекса пусконаладочных работ;
расходы на организацию работ, на эксплуатацию машин и механизмов;
затраты, связанные с обеспечением строительства рабочими, включая заработную плату, необходимое страхование, командировочные расходы (проезд, суточные, проживание);
расходы на принятие мер по защите результатов работ от повреждений до сдачи-приёмки работ Заказчику;
расходы на мероприятия по обеспечению техники безопасности, включая ограждение мест производства работ (устройство, обслуживание, демонтаж по завершении работ), защитные мероприятия от пыли и шума, на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
накладные расходы, сметная прибыль, а также все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, установленные законодательством Российской Федерации;
другие расходы, включенные в стоимость настоящего договора и упомянутые в других статьях настоящего договора.
Цена работы, установленная настоящим договором является твёрдой и изменению не подлежит.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
Оплата по настоящему договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет подрядчика. Денежные средства перечисляются по реквизитам, указанным в разделе 15 настоящего договора.
Авансирование по договору не осуществляется.
Оплата выполненных работ производится в течение 15-ти дней со дня получения счета-фактуры, выставленного в течение 5-ти дней после подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) при условии надлежащим образом выполненных и принятых работ.
Счет-фактура должен быть оформлен в соответствии с требованиями статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137. Счета-фактуры, оформленные с нарушением действующего законодательства, считаются не предоставленными.
Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
Подрядчик обязан приступить к выполнению работ по договору в течение десяти календарных дней с даты заключения договора.
Подрядчик обязан выполнить все работы, предусмотренные настоящим договором, в срок до 15 ноября 2018 г.
Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные договором, при условии письменного согласия Заказчика, при этом, Подрядчик не вправе требовать увеличения цены договора.
Объем и номенклатура работ, отраженных в Ведомости объемов работ (Приложение № 1 Технического задания), могут быть перераспределены по годам выполнения в связи с уточнением объемов финансирования работ.
Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ субподрядчиков только с письменного согласия Заказчика. Подрядчик отвечает за действия привлеченных им лиц перед Заказчиком как за свои собственные.
Обязанности Заказчика:
при необходимости предоставить Подрядчику места на своей территории для складирования материалов и иных производственных потребностей Подрядчика, связанных с выполнением работ по договору;
обеспечить точками подключения к энергоносителям, необходимыми для выполнения работ по договору;
своевременно производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком надлежащим образом;
назначить лицо, ответственное за организацию и осуществление взаимодействия с Подрядчиком в ходе выполнения работ;
прекращать или приостанавливать выполнение работ Подрядчиком в случаях нарушения требований по безопасности труда и при создании условий, угрожающих здоровью или жизни работающих;
определить перечень основных нормативных документов Заказчика по пропускному и внутриобъектовому режимам, внутреннему трудовому распорядку, которые необходимо знать и соблюдать работникам Подрядчика;
выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.
Обязанности Подрядчика:
при производстве работ руководствоваться «Положением по организации работ подрядных организаций на объектах объединения» № 276.00-029.98
выполнить собственными силами весь комплекс работ в соответствии с условиями настоящего договора, сметой и требованиями действующих нормативно-технических актов;
осуществить своими силами и средствами временные подключения к энергоносителям в точках подключения, предоставленных Заказчиком;
обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории;
выполнять работу своим иждивением, осуществлять приемку, разгрузку, складирование и сохранность материалов, оборудования, изделий, конструкций, комплектующих изделий и других материально-технических ресурсов и строительной техники. При этом, все поставляемые и используемые Подрядчиком конструкции, оборудование, изделия должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии таких сертификатов должны быть представлены Заказчику не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала производства работ, выполняемых с использованием указанных материалов, оборудования, изделий и конструкций;
назначить лицо, ответственное за организацию и осуществление взаимодействия с Заказчиком в ходе выполнения работ по договору;
назначить руководителей, ответственных за безопасное ведение работ, определить их права и обязанности;
направить Заказчику документ с указанием имён, должностей и образцами подписей руководителей работ;
допускать к выполнению работ работников Подрядчика, обладающих знаниями основных документов Заказчика, регламентирующих порядок и безопасность выполнения работ, прошедших вводный и первичный инструктажи по безопасности труда, в необходимых случаях – обученных по программе пожарно-технического минимума и не имеющих медицинских противопоказаний;
обеспечить безопасное ведение работ и контроль выполнения работниками Подрядчика требований нормативных документов по безопасности труда, при выявлении случаев нарушения требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности со стороны Заказчика или третьих лиц, незамедлительно информировать об этом Заказчика;
обеспечить работников Подрядчика специальной одеждой с видимой символикой (логотипом), специальной обувью и др. средствами индивидуальной защиты, постоянное и правильное их применение;
осуществлять расследование и учет несчастных случаев и острых профессиональных заболеваний, произошедших с работниками Подрядчика, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
разработать и согласовать «Проект производства работ», в соответствии с «Положением по организации работ подрядных организаций на объектах объединения» № 276.00 -029-98, утвержденным в АО «ПО «Севмаш»;
ознакомить под роспись работников Подрядчика с локальными нормативными актами Заказчика, необходимыми для труда и отдыха работников Подрядчика, соблюдения установленных требований Правил внутреннего трудового распорядка АО «ПО «Севмаш»;
работники Подрядчика, при посещении территории Заказчика, обязаны выполнять требования пропускного и внутриобъектового режима, установленные в АО «ПО «Севмаш». Выписка № 66.72.01/507 от 26.09.2015 г. из Инструкции «О пропускном режиме в АО ПО Севмаш» и положения «О внутриобъектовом режиме в АО «ПО «Севмаш» прилагается, и является неотъемлемой частью договора (Приложение № 4 к настоящему договору);
выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.
С момента начала и до момента окончания работ Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, специальные журналы учета выполненных работ по установленной форме (утв. приказом Ростехнадзора № 7 от 12.01.2007г.), если ведение таких журналов предусмотрено требованиями соответствующих нормативно-технических актов.
Журнал производства работ должен отражать весь ход производства работ, а также все, связанные с производством работ, факты и обстоятельства, имеющие важное значение во взаимоотношениях Сторон (включая дату начала и окончания отдельных видов работ, даты предоставления материалов, услуг, информацию об актах скрытых работ, о проведенных испытаниях, задержки, связанные с несвоевременной поставкой материалов, технические просчеты, проектные ошибки и прочие обстоятельства, которые могут повлиять на окончательный срок завершения работ).
Если представитель Заказчика не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов, оборудования, изделий и конструкций, а также записями представителей Подрядчика в общем журнале производства работ, специальном журнале учета выполненных работ, он имеет право изложить свое обоснованное мнение непосредственно в соответствующем журнале, с указанием срока устранения допущенных отклонений.
Устранение некачественно выполненных работ:
в случае, если в процессе производства работ Заказчиком будут обнаружены факты некачественного выполнения работ, и/или факты применения материалов, изделий и конструкций, не соответствующих условиям договора, требованиям проектной документации и/или нормативно-технических актов, то Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок, установленный в соответствующем журнале (п.6.3. настоящего договора) переделать эту часть работ для обеспечения ее надлежащего качества, при этом общий срок производства работ не продлевается;
если Подрядчик не устраняет в указанные сроки все недоделки, нарушения, дефекты, выявленные в выполненных работах, то Заказчик имеет право письменным распоряжением приостановить работы, технологически связанные с работами, по которым допущены нарушения (кроме работ по исправлению этих нарушений), до момента их исправления, после чего работы продолжаются, при этом общий срок производства работ не продлевается;
в случае, если Подрядчик не исправит некачественно выполненную часть работ, то Заказчику предоставляется право привлечь другие подрядные организации;
все убытки, понесенные Заказчиком в связи с переделкой такой части работ другими подрядными организациями, включая стоимость на дату выполнения соответствующих работ, услуг, материалов, оборудования и комплектующих изделий должны быть, возмещены Подрядчиком в течение 7 (семи) календарных дней с даты выставления Заказчиком письменного требования, подтвержденного соответствующими документами, а в случае неоплаты Подрядчиком в установленный срок суммы убытков, убытки возмещаются путем удержания Заказчиком соответствующих сумм из сумм, причитающихся Подрядчику по договору.
В случае возникновения дополнительных работ, не предусмотренных настоящим договором, невыполнение которых препятствует исполнению обязательств Подрядчика по договору, Подрядчик обязан в течение 3 календарных дней с момента их возникновения уведомить письменно об этом Заказчика и оформить акт на дополнительные работы. После утверждения акта на дополнительные работы Заказчиком, оформляется дополнительное соглашение к договору.
Подрядчик не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
Без письменного разрешения Заказчика Подрядчик не имеет права продавать или передавать никакой третьей стороне результат выполненных работ, а также предоставленную проектную документацию, в случае её предоставления Заказчиком.
Сдача-приемка выполненных работ производится Сторонами, согласно Графику выполнения работ (приложение № 2 Технического задания), путём подписания следующих документов: акта о приемке выполненных работ с расшифровкой по видам работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), утверждённых постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100.
Заказчик обязан в течение 10-ти календарных дней с момента получения рассмотреть предоставленные Подрядчиком документы и подписать их, или представить письменный мотивированный отказ.
В случае мотивированного отказа в приемке работ, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем дефектов и недостатков, а также сроков их устранения.
Промежуточная приёмка работ не снимает с Подрядчика ответственности за сохранность работ, принятых Заказчиком, до момента окончательной приёмки работ по договору в целом.
Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему договору в течение гарантийного срока - 36 месяцев со дня выполнения работ в целом по договору.
Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) или оборудование (часть оборудования) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям договора, то Заказчик составляет рекламационный акт с определением перечня дефектов, недостатков и сроков их устранения. Рекламационный акт направляется Подрядчику для подписания заказным письмом с уведомлением о вручении. Срок для подписания рекламационного акта составляет – 5 календарных дней с момента его получения.
При отказе Подрядчика от подписания рекламационного акта и/или возникновения разногласий по причинам возникновения недостатков, рекламационный акт считается составленным Заказчиком в одностороннем порядке.
В случае несогласия с рекламационным актом Подрядчик имеет право за свой счет осуществить экспертизу третьей стороной. Подрядчик обязуется оспорить выводы, отраженные в рекламационном акте указанным способом в течение 30 дней с даты получения рекламационного акта. Если в ходе экспертизы выяснится, что недостатки произошли по вине Заказчика, то Заказчик будет обязан в этом случае возместить Подрядчику издержки на проведение экспертизы при условии, что экспертное учреждение было согласовано с Заказчиком. Если в ходе экспертизы выяснится, что недостатки произошли по вине Подрядчика, то Подрядчик будет обязан в этом случае устранить недостатки, установленные в рекламационном акте в течение 10 дней.
Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определенные рекламационным актом, в том числе с учётом обстоятельств, предусмотренных п. 9.3., Заказчик имеет право заменить оборудование, устранить дефекты и недостатки, как своими силами, так и с привлечением третьих лиц, с последующим возмещением Подрядчиком понесённых Заказчиком фактических затрат.
Подрядчик не несет ответственности за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией, после приёмки Заказчиком выполненных работ в целом по договору.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
За просрочку оплаты выполненных работ Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
В случае нарушения согласованных сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков, а также сроков возмещения расходов Заказчика, связанных с устранением недостатков, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1% от цены работ по договору за каждый день просрочки. Данная неустойка не является зачетной.
В случае отказа, уклонения Подрядчика от устранения недостатков, замены или доукомплектования оборудования, материалов Подрядчик дополнительно к неустойке, предусмотренной п.10.3. настоящего договора, уплачивает штраф в размере 20% от цены работ по договору.
В случае совершения персоналом Подрядчика хищений имущества Заказчика, несоблюдение пропускного и внутриобъектового режимов, включая Правила внутреннего трудового распорядка, а также при появлении их в состоянии алкогольного, наркотического опьянения на территории Заказчика, Заказчик имеет право прекращать допуск на территорию Заказчика виновных лиц без права восстановления.
Просрочка предоставления (непредоставление) счетов-фактур, а равно оформление счетов-фактур с нарушением налогового законодательства, влечет применение ответственности к Подрядчику в виде пени в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки от суммы налога на добавленную стоимость, не предъявленной к вычету, начиная с первого дня квартала, следующего за кварталом, в котором соответствующая сумма налога на добавленную стоимость должна была быть предъявлена к вычету, до дня подачи налоговой декларации, в которой соответствующие вычеты будут заявлены.
До сдачи работ по договору в целом, Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения результата работ по договору.
При наличии финансовой возможности Заказчик вправе осуществить удержание денежных средств, причитающихся Подрядчику, до момента выполнения обязательств Подрядчиком, при этом Заказчик не будет являться просрочившей стороной. Кроме того, из суммы окончательного платежа Заказчик вправе исключить сумму начисленной неустойки.
Уплата пени и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.
При выявлении Заказчиком следующих нарушений требований пропускного и внутриобъектового режима, установленных в АО «ПО «Севмаш» в соответствии с Выпиской от 26.09.2015 г. № 66.72.01/507 из инструкции «О пропускном режиме в АО ПО Севмаш» и положения «О внутриобъектовом режиме в АО «ПО «Севмаш», Заказчик имеет право за каждый выявленный случай выставить Подрядчику штраф в размере:
а) 40 000 рублей, но суммарно не более цены работ по договору за нахождение на объектах Заказчика работников Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения (включая периоды междусменного отдыха).
б) 20 000 рублей, но суммарно не более цены работ по договору – за пронос/провоз (включая попытку совершения указанных действий), хранение работниками Подрядчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое, токсическое или иное опьянение, а также иных средств (вещей, материалов), пронос/провоз которых запрещен в соответствии с Выпиской от 26.09.2015г. № 66.72.01/507 из инструкции «О пропускном режиме в АО ПО Севмаш» и положения «О внутриобъектовом режиме в АО «ПО «Севмаш».
в) 20 000 рублей, но суммарно не более цены работ по договору – за выявленный факт хищение имущества Заказчика (включая попытку совершения указанного действия)
г) 40 000 рублей за каждого работника, но суммарно не более цены работ по договору при повторном нарушении работниками Подрядчика подп. а),б),в) п. 10.10.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.
Сторона, которая не может выполнить обязательства по договору, должна своевременно, но не позднее 5 (пяти) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
Претензионный порядок досудебного урегулирования споров по договору является для Сторон обязательным.
Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанным в договоре.
Срок рассмотрения претензионного письма составляет 20 рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
Неурегулированные в претензионном порядке споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда Архангельской области.
Заказчик, с целью исполнения условий Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», вправе инициировать внесение изменений в настоящий договор.
Для изменения договора Заказчик направляет в адрес Подрядчика дополнительное соглашение в редакции приложения № 3 к настоящему договору. Подрядчик в течение пяти рабочих дней открывает в уполномоченном банке отдельный банковский счет, подписывает дополнительное соглашение с введением реквизитов отдельного банковского счета без оформления протокола разногласий и возвращает один экземпляр Заказчику. Для ускорения процесса подписания дополнительного соглашения Стороны используют факсимильную связь с последующим обменом оригиналами документов.
Со дня направления Заказчиком в адрес Подрядчика дополнительного соглашения все расчеты по настоящему договору осуществляются с использованием отдельного счета, открытого Подрядчиком в уполномоченном банке.
До подписания Подрядчиком дополнительного соглашения, а так же открытия специального счета Заказчик приостанавливает осуществление расчетов по договору, при этом Заказчик не будет являться просрочившей стороной, если дополнительное соглашение к договору направлено Подрядчику не позднее, чем за десять рабочих дней до наступления срока платежа по договору.
Для рассмотрения вопросов, возникающих в ходе исполнения настоящего договора стороны назначают ответственных исполнителей.
Со стороны Заказчика:
Подразделение – держатель договора: Отдел главного архитектора (ОГАрх), тел. (8184) 50-47-11, факс (8184) 50-45-21
Руководитель подразделения – держателя договора: Покровский Илья Владимирович
Ответственный исполнитель: Шиловская Юлия Светославовна, тел.(8184) 50-48-42
Со стороны Подрядчика:
Подразделение – держатель договора __________________________(наименование, телефон)
Руководитель подразделения – держателя договора ____________________(Ф.И.О., телефон)
Ответственный исполнитель _______________________________________(Ф.И.О., телефон)
На основании статьи 411 ГК РФ зачет встречного однородного требования, выходящего за пределы отношений по настоящему договору, допускается исключительно по соглашению Сторон.
На основании пункта 2 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации уступка права (требования) допускается исключительно с согласия должника.
При нарушении данных условий Сторона, получившая уведомление о состоявшемся зачете или переходе прав кредитора к другому лицу, вправе обратиться в арбитражный суд с иском о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности.
При изменении адреса или банковских реквизитов, одна Сторона предоставляет в течение 2 (двух) рабочих дней с момента такого изменения другой Стороне письмо с указанием нового адреса, за подписью руководителя организации, или письмо с указанием новых банковских реквизитов, за подписью руководителя и главного бухгалтера, заверенное печатью организации. Указанные письма будут являться неотъемлемой частью настоящего договора.
Все изменения и дополнения к договору, за исключением обстоятельств, предусмотренных пунктом 14.3. Договора, считаются действительными, если они оформлены письменно, путем заключения дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными представителями Сторон. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, должна быть письменно подтверждена Сторонами и оформлена дополнительным соглашением к договору.
После подписания договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами теряют силу.
Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и при достижении согласия по всем условиям без исключения. При этом дата заключения Договора определяется по последней из дат, проставленных уполномоченными представителями Сторон на Договоре или на последнем из всех документов, направленных на урегулирование разногласий по проекту Договора. Дата заключения Договора, определяемая в соответствии с настоящим пунктом, проставляется в правом верхнем углу первой страницы Договора. Иная дата будет считаться некорректной.
Договор действует до 31.12.2018. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, а равно от выполнения обязательств, не исполненных на дату окончания срока действия Договора, включая гарантийные обязательства.
Договор может быть пролонгирован путем заключения дополнительного соглашения.
Стороны пришли к соглашению, что к отношениям по настоящему Договору не применяются правила статьи 317.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Во всем, что прямо не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
Настоящий Договор подписан в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора:
Приложение № 1 - Техническое задание на 8 л.
Приложение № 2 - Локальный ресурсный сметный расчёт № ______ на __ л.
Приложение № 3 - Форма дополнительного соглашения на 1 л.
Приложение № 4 - Выписка из Инструкции о пропускном режиме на 10 л.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
«Заказчик»
АО «ПО «Севмаш»
164500, Архангельская обл.,
г. Северодвинск, Архангельское шоссе, 58.
Телефон (818-4) 50-47-17
Факс (818-4) 58-02-19,
р/с 40702810004260013111
Архангельское отделение № 8637
ПАО Сбербанк г. Архангельск
К/с 30101810100000000601
БИК 041117601 ИНН 2902059091
ОКПО 07542856 КПП 997850001
Заместитель генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению АО «ПО «Севмаш»
_________________ Д.А. Крученков
М.П.
«____»________________20___ г.
|
«Подрядчик»
___________________________________ (полное наименование предприятия, адрес)
Телефон__________ Факс _______________
Телетайп __________________________
Расчетный счет № ___________________
Кор. Счет № _________________________
БИК _____________ ИНН _____________
КПП ___________ ОКПО __________
_____________________________________ (должность, подпись, расшифровка)
М.П.
«____»________________20___ г.
|
Приложение № 1 к договору № 6285/34626 от __________ 2016г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по капитальному ремонту объекта «Восточная трибуна с легкоатлетическим манежем» стадиона «Север» АО «ПО «Севмаш»
Предмет закупки.
Исполнителю на условиях договора надлежит выполнить работы по капитальному ремонту объекта «Восточная трибуна с легкоатлетическим манежем» стадиона «Север» АО «ПО «Севмаш» в соответствии с ведомостью объемов работ (приложение № 1 к техническому заданию).
Место, срок выполнения работ.
Работы выполняются на объекте «Восточная трибуна с легкоатлетическим манежем» стадиона «Север» АО «ПО «Севмаш», расположенном по адресу: г. Северодвинск, пр. Труда, 45.
Дата начала работ определяется в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 Технического задания). Дата окончания работ - дата фактического подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ.
Характер выполняемых работ.
Работы выполняются в соответствии с техническим заданием, ведомостью объемов работ и рабочей документацией 07.15-АС:
- ремонт наружных и внутренних кирпичных стен;
- ремонт бетонных элементов перекрытия и покрытия в том числе: ремонт ж/б конструкций трибуны, ремонт трещин плит перекрытия и покрытия, ремонт крылец;
- устройство отмостки;
- облицовка цоколя и торцов фасада керамогранитом;
- штукатурка и окраска фасада, ступеней;
- усиление перекрытия в осях 8-20/Б-В;
- усиление кирпичных столбов по осям Б-В;
- замена существующих деревянных окон, дверей на ПВХ;
- замена металлических решеток, флагштоков;
- устройство бетонного водоотводного лотка и основания в осях 1-50/В-Г;
Требования к используемым материалам и оборудованию.
При производстве работ предусмотреть использование сертифицированных и разрешенных к применению на территории РФ оборудования и материалов.
Особые требования к выполнению работ.
При производстве работ должны соблюдаться требования следующей нормативной документации: СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СНиП 2.03.01-84* «Бетонные, железобетонные конструкции», СНиП 3.04.01087 «Изоляционные и отделочные материалы», СП 70 13330.2011 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 72.13330.2011 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии».
Все работы по капитальному ремонту объекта «Восточная трибуна с легкоатлетическим манежем» стадиона «Север» АО «ПО «Севмаш» необходимо выполнять согласно разработанному исполнителем ППР (проекту производства работ), согласованному со всеми заинтересованными службами и надзорными органами.
Работа осуществляется в действующем здании.
Требования к безопасности, экологии.
При выполнении работ руководствоваться СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. «Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. «Строительное производство», РД 31.84.01-90. ч.I., ч.II., «Единый ФЗ РФ от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства», Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», ПОТ РМ 012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте» и другими документами, действующими в области охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности.
Электроинструмент, электрооборудование, газовое оборудование и материалы, применяемые при производстве работ, должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» ПУЭ, ГОСТ 12.2.007.0-75* «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», действующим нормам экологической и радиационной безопасности.
Требования к гарантиям изготовителя, сертификации продукции.
Гарантия на выполненные работы должна составлять 36 месяцев со дня выполнения работ в целом по договору. Применяемые материалы должны быть сертифицированы на территории РФ.
Форма отчетов о ходе работ. Контроль качества и соблюдения сроков.
Сдача-приемка выполненных работ производится путём подписания следующих документов: акта о приемке выполненных работ с расшифровкой по видам работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), утверждённых постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100.
С момента начала и до момента окончания работ, Подрядчик обязан вести Общий журнал производства работ, а также журналы специальных работ.
Ведение общего и специального журналов работ и оформление исполнительной документации в соответствии с РД 11.05-2007 и РД 11.02-2006 соответственно.
После окончания работ Подрядчик представляет комплект исполнительной документации и журнал производства работ.
Приложение:
Ведомость объемов работ – 5 л.
График выполнения работ – 1 л.
Рабочая документация 07.15-АС.
«Заказчик»
АО «ПО «Севмаш»
Заместитель генерального директора
по логистике и материально-техническому обеспечению
____________________Д.А. Крученков
М.П.
«____»________________20___ г.
|
«Подрядчик»
_____________________________________ (должность, подпись, расшифровка)
М.П.
«____»________________20___ г.
| |
