Форма 11
Приложение № 8 к заявке на участие в конкурсе
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СрокАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА работ и ПОСТАВЛЯЕМЫХ оборудования и МАТЕРИАЛОВ
№ п/п
|
Наименование выполняемых работ, поставляемых оборудования и материалов
|
Предложение участника
размещения заказа
|
1
|
|
|
2
|
|
|
Участник размещения заказа _________________ (должность, Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки на участие в конкурсе)
м.п. (подпись)
Форма 12
Приложение № 9 к заявке на участие в конкурсе
Справка об участии в судебных разбирательствах
Наименование и адрес Участника: _________________________________
Год
|
Участник -истец
|
Решение в пользу или против участника
|
Наименование ответчика. Основание и предмет спора
|
Оспариваемая сумма
(в руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Год
|
Участник -ответчик
|
Решение в пользу или против участника
|
Наименование истца. Основание и предмет спора
|
Оспариваемая сумма
(в руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный представитель
участника размещения заказа _________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
М.П.
Инструкции по заполнению:
1.Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника судебных разбирательств, так и в случае их отсутствия, в последнем случае в таблице приводятся слова «В судебных разбирательствах не участвовал».
2.Данная форма заполняется по состоянию за 2009-2010год.
Раздел V. ПРОЕКТ ДоговорА
Договор _________
г. Москва
|
«___» __________ 20___ г.
|
Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора А.Е.Романенко, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего (ей) на основании ____________________________, с другой стороны,
далее по тексту именуемые совместно либо раздельно соответственно «Стороны» либо «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнять по заданию Заказчика работы и оказывать услуги, указанные в пункте 1.2 настоящего Договора, и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы / оказанные услуги.
1.2. Подрядчик обязуется выполнять в пользу Заказчика следующие работы/услуги:
1.2.1. капитальный ремонт электросетевого оборудования;
1.2.2. текущий ремонт электросетевого оборудования;
1.2.3. техническое обслуживание электросетевого оборудования;
1.2.4. аварийно-восстановительные работы в отношении электросетевого оборудования;
1.2.5. аварийно-восстановительный ремонт в отношении электросетевого оборудования;
1.2.6. благоустройство территории после проведения земляных работ.
Объекты, на которых проводятся работы и оказываются услуги, а также перечень конкретных видов и объемов работ и услуг с указанием периодичности их выполнения приведен в Техническом задании (Приложение № 1) и в иных приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Подрядчик выполняет работы / оказывает услуги в течение всего периода действия настоящего договора в сроки, указанные в:
- Техническом задании (Приложение № 1) и иных приложениях к настоящему Договору;
- уведомлении об изменении сроков выполнения работ / оказания услуг (уведомление является одним из предусмотренных в соответствии с п. 1 ст. 450 Гражданского кодекса РФ настоящим Договором способов его изменения, а форма уведомления утверждена Приложением № 4 к настоящему Договору);
- заявке Заказчика на выполнение аварийно-восстановительных работ (заявка является одним из предусмотренных в соответствии с п. 1 ст. 450 Гражданского кодекса РФ настоящим Договором способов его изменения, а форма заявки утверждена Приложением № 3 к настоящему Договору).
1.4. Подрядчик выполняет работы / оказывает услуги из своих материалов, на своем оборудовании, своими силами и средствами. Наименование, количество и качество используемых материалов Подрядчик обязан до начала выполнения работ согласовать с Заказчиком.
1.5. Работы считаются выполненными после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3, а услуги считаются оказанными после подписания Сторонами актами приема-передачи оказанных услуг. При этом:
- приемке не подлежат частично выполненные объемы работ, то есть объемы, отклоняющиеся в меньшую сторону по сравнению с объемами, предусмотренными для соответствующего периода Техническим заданием, иными приложениями к настоящему Договору, уведомлениями об изменении сроков работ / оказания услуг, заявками на выполнение аварийно-восстановительных работ;
- частичное выполнение работ, отклоняющееся в меньшую сторону от объемов, предусмотренных Техническим заданием, иными приложениями к настоящему Договору, уведомлениями об изменении сроков работ / оказания услуг, заявками на выполнение аварийно-восстановительных работ, квалифицируется как неисполнение обязанности по выполнению работ.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Выполнить работы / оказать услуги надлежащим образом в соответствии с условиями настоящего Договора, из своих материалов, своими силами и средствами.
2.1.2. Выполнить работы / оказать услуги в сроки, указанные в пункте 1.3 настоящего Договора.
2.1.3. Обеспечивать и гарантировать производство и качество всех выполняемых работ / оказываемых услуг в соответствии с действующими в Российской Федерации строительными нормами, правилами и техническими условиями.
2.1.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, инструментов, оборудования, переданных для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения настоящего Договора имущества.
2.1.5. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ / оказанных услуг до их приемки Заказчиком.
2.1.6. Немедленно предупредить Заказчика обо всех не зависящих от него обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ / оказанных услуг либо создают невозможность завершения их в срок.
2.1.7. Передать результат работ Заказчику и подписать акт о приемке выполненных работ КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, в которых фиксируется фактический пообъектовый объем работ.
2.1.8. Передать результат оказанных услуг Заказчику и подписать акт приема-передачи оказанных услуг.
2.1.9. В процессе производства работ / оказания услуг осуществлять систематическую, а по завершению, окончательную уборку места производства работ / оказания услуг от остатков материалов и отходов.
2.1.10. Обеспечить в ходе выполнения работ / оказания услуг на Объекте Заказчика необходимые меры по технике безопасности, охране окружающей среды.
2.1.11. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования.
2.1.12. Возмещать расходы Заказчика, связанные с недостатками результата выполненных работ, либо недостатками работ до приемки их результата Заказчиком, в срок, предусмотренный в требовании Заказчика об устранении данных недостатков.
Возмещать расходы Заказчика, связанные с недостатками результата оказанных услуг, либо недостатками услуг до приемки их результата Заказчиком, в срок, предусмотренный в требовании Заказчика об устранении данных недостатков.
2.1.13. Возмещать расходы Заказчика, связанные с недостатками результата выполненных работ, либо недостатками после приемки работ Заказчиком, в срок, предусмотренный в требовании Заказчика об устранении данных недостатков.
Возмещать расходы Заказчика, связанные с недостатками результата оказанных услуг, либо недостатками после приемки услуг Заказчиком, в срок, предусмотренный в требовании Заказчика об устранении данных недостатков.
2.1.14. Обеспечить доступ представителей Заказчика к месту выполнения работ / оказания услуг в рабочее время.
2.1.15. Информацию, полученную от Заказчика, не сообщать третьим лицам без согласия Заказчика.
2.1.16. Передать Заказчику вместе с результатом работ/услуг информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета настоящего Договора: исполнительную документацию, акты на скрытые работы, акты испытания, паспорта, сертификаты качества и т.д.
2.1.17. Возмещать (в денежной и/или натуральной форме) в разумные сроки прямой действительный ущерб, причиненный в ходе выполнения работ / оказания услуг по настоящему Договору, третьим лицам.
2.1.18. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, совершить действия, предусмотренные в пункте 4.8 настоящего Договора.
2.1.19. Выполнять требования Стандарта предприятия «Организация безопасного производства работ, выполняемых подрядными (сервисными) организациями, на территории объектов ОАО «ОЭК» (СТП 18-02-2010), утвержденного приказом от 27 июля 2010 г. № 81, если иное не вытекает из существа обязательства по настоящему Договору.
2.1.20. После окончания каждого вида работ передать Заказчику всю исполнительную документацию на каждый объект, а также паспорта и сертификаты на оборудование, запасные части и материалы.
2.1.21. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
2.2. Подрядчик имеет право:
2.2.1. С предварительного письменного согласия Заказчика привлекать для выполнения работ третьих лиц, имеющих необходимые лицензии и/или соответствующих иным требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, на право ведения работ, за работу которых Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность в полном объеме.
2.2.2. Получать оплату за выполненные работы / оказанные услуги в порядке, установленном настоящим Договором.
2.2.3. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Принять работы, выполненные Подрядчиком во исполнение настоящего Договора, и подписать акт о приемке выполненных работ КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 при отсутствии мотивированного отказа от приемки выполненных работ (при этом в соответствии с пунктом 1.5 настоящего Договора:
- приемке не подлежат частично выполненные объемы работ, то есть объемы, отклоняющиеся в меньшую сторону по сравнению с объемами, предусмотренными для соответствующего периода Техническим заданием, иными приложениями к настоящему Договору, уведомлениями об изменении сроков работ / оказания услуг, заявками на выполнение аварийно-восстановительных работ;
- частичное выполнение работ, отклоняющееся в меньшую сторону от объемов, предусмотренных Техническим заданием, иными приложениями к настоящему Договору, уведомлениями об изменении сроков работ / оказания услуг, заявками на выполнение аварийно-восстановительных работ, квалифицируется как неисполнение обязанности по выполнению работ).
2.3.2. Принять услуги, оказанные Подрядчиком во исполнение настоящего Договора, и подписать акт приема-передачи оказанных услуг при отсутствии мотивированного отказа от приемки оказанных услуг.
2.3.3. Оплатить работы/услуги по цене, определенной в соответствии с Расценками на выполняемые работы / оказываемые услуги (Приложение № 2 к настоящему Договору).
2.3.4. Передать Подрядчику по акту приема-передачи заверенную копию Стандарта предприятия «Организация безопасного производства работ, выполняемых подрядными (сервисными) организациями, на территории объектов ОАО «ОЭК» (СТП 18-02-2010), утвержденного приказом от 27 июля 2010 г. № 81.
2.3.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком (включая виды и объемы). В любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Подрядчиком.
2.4.2. Назначить уполномоченного Представителя, который совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ / оказанных услуг, а также производит проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям настоящего Договора.
2.4.3. Отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков по основаниям, предусмотренным пунктом 10.3 настоящего Договора.
2.4.4. Назначить Подрядчику 5-дневный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться в одностороннем внесудебном порядке от настоящего Договора либо поручить устранение недостатков работ/услуг другому лицу с последующим возмещением расходов Подрядчиком, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работы / оказания услуги станет очевидно, что она не будет выполнена надлежащим образом.
2.4.5. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
3. Цена работ/услуг и порядок расчетов
3.1. Цена каждого вида работ/услуг определяется Расценками на выполняемые работы / оказываемые услуги (Приложение № 2 к настоящему Договору). При этом Расценки включают в себя как стоимость работ/услуг, так и стоимость материалов.
Коэффициент тендерного снижения по выполнению работ по настоящему Договору составляет ____ (_____) %
Подлежащая оплате Подрядчику стоимость выполненных им работ / оказанных им услуг определяется как произведение конкретных Расценок на объем выполненных работ / оказанных услуг с учетом применения коэффициента тендерного снижения, установленного п.3.2. настоящего Договора.
Максимальная стоимость выполненных работ / оказанных услуг за весь период действия настоящего Договора не должна превышать _________________, в том числе:
а) максимальная стоимость работ по капитальному ремонту (пункт 1.2.1 настоящего Договора) не должна превышать _________________,
б) максимальная стоимость работ по текущему ремонту (пункт 1.2.2 настоящего Договора) не должна превышать ___________________,
в) максимальная стоимость услуг по техническому обслуживанию (пункт 1.2.3 настоящего Договора) не должна превышать ______________,
г) максимальная стоимость аварийно-восстановительных работ (пункт 1.2.4 настоящего Договора) не должна превышать ________________,
д) максимальная стоимость работ по аварийно-восстановительному ремонту (пункт 1.2.5 настоящего Договора) не должна превышать ______,
е) максимальная стоимость работ по благоустройству (пункт 1.2.6 настоящего Договора) не должна превышать ________________________.
3.2. Оплата выполненных и принятых работ осуществляется следующим образом:
3.2.1. Отчетным периодом по настоящему Договору является календарный месяц. Заказчик осуществляет оплату фактически выполненных Подрядчиком работ / оказанных услуг ежемесячно в течение _________ банковских дней после подписания обеими Сторонами соответствующего Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) / Акта приема-передачи оказанных услуг и получения Заказчиком оригинала счета, счета-фактуры, оформленных надлежащим образом, а также документов, подтверждающих фактическое выполнение работ/оказание услуг, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Договора.
3.2.2. Оплате подлежат лишь те работы/услуги, выполнение/оказание которых завершено в полном объеме (то есть в объеме, предусмотренным Техническим заданием и иными приложениями к настоящему Договору) к концу расчетного месяца, и по которым Сторонами подписаны акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и акты приема-передачи оказанных услуг, а также получены все необходимые документы, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Договора.
3.2.3. В случае выполнения части необходимых работ/оказания части услуг к концу расчетного месяца расчет по ним производится в расчетном периоде, в котором они были фактически выполнены / оказаны в полном объеме при условии подписания соответствующих актов и справки, а также получения Заказчиком всех документов, предусмотренных пунктами 3.2.1 и 3.3 настоящего Договора (при этом частичное выполнение работ, отклоняющееся в меньшую сторону от объемов, предусмотренных Техническим заданием, иными приложениями к настоящему Договору, уведомлениями об изменении сроков работ / оказания услуг, заявками на выполнение аварийно-восстановительных работ, квалифицируется как неисполнение обязанности по выполнению работ).
3.3. При сдаче Заказчику результата выполненных работ / оказанных услуг Подрядчик предъявляет Заказчику следующие документы:
3.3.1. В части выполненных работ:
Акт о приемке выполненных работ КС-2;
Справку о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;
Счет;
Счет-фактуру;
3.3.2. В части оказанных услуг:
Акт приема-передачи оказанных услуг;
Счет;
Счет-фактуру.
Оплата выполненных работ осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
В случае предоставления Заказчиком Подрядчику материалов, инструментов, оборудования, необходимых для выполнения работ, Стороны передают их по акту приема-передачи. При этом при осуществлении расчетов подлежащая оплате Подрядчику сумма уменьшается на стоимость предоставленных Заказчиком Подрядчику материалов, инструментов, оборудования.
4. Порядок выполнения работ и оказания услуг
4.1. Подрядчик осуществляет техническое обслуживание Объектов, текущий и капитальный ремонт в сроки, определяемые в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Договора.
4.2. Аварийно-восстановительные работы производятся в случае возникновения аварийной ситуации на Объекте в сроки, предусмотренные в заявке Заказчика на выполнение аварийно-восстановительных работ (заявка является одним из предусмотренных в соответствии с п. 1 ст. 450 Гражданского кодекса РФ настоящим Договором способов его изменения, а форма заявки утверждена Приложением № 3 к настоящему Договору).
4.3. При возникновении аварийной ситуации Заказчик обязан немедленно уведомить об этом Подрядчика путем направления в его адрес телефонограммы или факсограммы с последующим направлением письменной заявки по форме, установленной настоящим Договором (Приложение № 3).
Факсограмма направляется по форме заявки (Приложение № 3).
Телефонограмма направляется по телефону: __________________________________________________.
4.4. Подрядчик обязан обеспечить круглосуточное дежурство оператора, готового принять телефонограмму или факсограмму от Заказчика.
4.5. Заказчик обязан обеспечить учет всех направленных сообщений путем ведения Журнала телефонограмм и факсограмм. Данный журнал скрепляется печатью ОАО «ОЭК» и подписью лица, ответственного за его ведение. Журнал телефонограмм и факсограмм должен содержать следующую информацию:
- о содержании сообщения,
- о времени направления сообщения,
- о лице, направившем сообщение,
- о лице, принявшем сообщение.
4.6. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о начале выполнения аварийно-восстановительных работ в письменном виде в тот же день с указанием точного времени, места начала работ, а также с описанием планируемых к проведению мероприятий.
4.7. Заказчик вправе направить своих представителей на место аварии с целью проведения контроля за выполняемыми Подрядчиком действиями.
4.8. При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Подрядчик обязан:
4.8.1. Совершить действия, которые должен совершить Заказчик как страхователь принадлежащего ему имущества и которые определены в разделе 7 договора страхования от 4 марта 2010 г. № ИМА/5000/005017-ПЭО-10, заключенного между Заказчиком и ОАО «Страховая группа “МСК”» (за исключением действий по уведомлению страховщика и по представлению страховщику заявления о выплате страхового возмещения, обязанность совершения которых лежит на Заказчике).
4.8.2. Подготовить и в срок, не превышающий 1 (одного) месяца с момента наступления события, имеющего признаки страхового случая, передать Заказчику комплект документов, которые должен подготовить Заказчик как страхователь принадлежащего ему имущества и которые определены в разделе 7 договора страхования от 4 марта 2010 г. № ИМА/5000/005017-ПЭО-10, заключенного между Заказчиком и ОАО «Страховая группа “МСК”».
4.9. Для целей исполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной пунктом 4.8 настоящего Договора, Заказчик обязан:
- передать Подрядчику по акту приема-передачи заверенную уполномоченным представителем копию договора страхования от 4 марта 2010 г. № ИМА/5000/005017-ПЭО-10, заключенного между Заказчиком и ОАО «Страховая группа “МСК”»;
- выдать по письменному запросу Подрядчика доверенности указанным в этом запросе физическим лицам для совершения соответствующих действий.
5. Сдача-приемка выполненных работ и оказанных услуг
5.1. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о выполненных работах/оказанных услугах по настоящему Договору.
Подрядчик ежемесячно до 3 (третьего) числа месяца, следующего за отчетным, представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акты приема-передачи оказанных услуг, подтверждающие выполнение работ/оказание услуг в полном объеме, а также иные документы, предусмотренные пунктом 3.2.1 настоящего Договора.
5.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления и всех документов, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Договора, обязан рассмотреть их и при отсутствии замечаний подписать либо направить мотивированный отказ от приемки работ/услуг.
При этом в соответствии с пунктом 1.5 настоящего Договора:
- приемке не подлежат частично выполненные объемы работ, то есть объемы, отклоняющиеся в меньшую сторону по сравнению с объемами, предусмотренными для соответствующего периода Техническим заданием, иными приложениями к настоящему Договору, уведомлениями об изменении сроков работ / оказания услуг, заявками на выполнение аварийно-восстановительных работ;
- частичное выполнение работ, отклоняющееся в меньшую сторону от объемов, предусмотренных Техническим заданием, иными приложениями к настоящему Договору, уведомлениями об изменении сроков работ / оказания услуг, заявками на выполнение аварийно-восстановительных работ, квалифицируется как неисполнение обязанности по выполнению работ.
5.3. Заказчик, принявший результат работ без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
5.4. Заказчик, обнаруживший после приемки работ/услуг отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок с момента их обнаружения.
5.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков работ/услуг или их причин по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
6.2. В случае нарушения требований, установленных в пунктах 2.1.7, 2.1.8 и 2.1.11 настоящего Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% о стоимости работ/услуг, в отношении которых Подрядчиком допущены нарушения, предусмотренные пунктами 2.1.7, 2.1.8 и 2.1.11 настоящего Договора, за каждый день просрочки исполнения. При этом стороны договорились, что убытки подлежат уплате в полной сумме сверх неустойки.
6.3. В случае нарушения требований, установленных в пункте 2.1.18 настоящего Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере суммы страхового возмещения, которая подлежала бы выплате в пользу Заказчика по договору страхования от 4 марта 2010 г. № ИМА/5000/005017-ПЭО-10, заключенному между Заказчиком и ОАО «Страховая группа “МСК”», но не была выплачена в связи с несовершением по вине Подрядчика действий и/или непредставлением по вине Подрядчика документов, предусмотренных договором страхования от 4 марта 2010 г. № ИМА/5000/005017-ПЭО-10, заключенным между Заказчиком и ОАО «Страховая группа “МСК”».
6.4. За невыполнение обязательств по исправлению некачественно выполненных работ/оказанных услуг, невыполнение мероприятий по замене оборудования, установленные двусторонним актом, зафиксировавшим дефекты, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. за каждый факт нарушения.
6.5. За неисполнение обязанности, предусмотренной пунктом 2.1.19 настоящего Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. за каждый факт нарушения.
Мера ответственности, предусмотренная настоящим пунктом, не применяется, если требования Стандарта предприятия «Организация безопасного производства работ, выполняемых подрядными (сервисными) организациями, на территории объектов ОАО «ОЭК» (СТП 18-02-2010), утвержденного приказом от 27 июля 2010 г. № 81, противоречат существу обязательств, вытекающих из настоящего Договора.
6.6. В случае нарушения начального, конечного и промежуточных сроков выполнения работ/оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, Техническим заданием (Приложение № 1), иными приложениями к настоящему Договору, уведомлением об изменении сроков выполнения работ / оказания услуг, заявкой на выполнение аварийно-восстановительных работ, дополнительными соглашениями к настоящему Договору, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% максимальной годовой цены соответствующего вида работ/услуг, предусмотренной подпунктами «а» - «е» пункта 3.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки. При этом стороны договорились, что убытки подлежат уплате в полной сумме сверх неустойки.
6.7. Обязанность уплатить неустойку/штраф, предусмотренные пунктами 6.2-6.6 настоящего Договора возникает у Подрядчика по истечении срока, установленного письменным требованием Заказчика об уплате неустойки/штрафа.
Настоящим Стороны устанавливают, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, и неуплаты в добровольном порядке сумм неустойки/штрафа (пункты 6.2-6.6 настоящего Договора) Заказчик вправе удерживать соответствующую сумму неустойки/штрафа из денежных средств, причитающихся Подрядчику за выполненные работы / оказанные услуги. При этом Заказчик до удержания письменно направляет Подрядчику уведомление об удержании.
6.8. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ/оказания услуг, нарушения срока предоставления Заказчику документов, предусмотренных п. 3.3 настоящего Договора, Заказчик вправе отсрочить оплату Подрядчику принятых Заказчиком работ/услуг, выполненных/оказанных в отчетном месяце, на срок до 60 календарных дней с момента принятия Заказчиком соответствующих работ/услуг.
6.9. За невыполнение обязательств по оплате выполненных работ/оказанных услуг Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,01% от соответствующей суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки.
Первым днем просрочки платежа следует считать день, следующий за днем возникновения обязательства по соответствующей оплате.
6.10. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.
6.11. Заказчик не несет ответственности за задержку приемки и оплаты работ/услуг, если:
- выполненные работы/оказанные услуги Подрядчиком, не соответствуют требованиям к качеству, установленным Техническим заданием, Проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
- задержка произошла под влиянием обстоятельств непреодолимой силы (на срок действия этих обстоятельств).
7. Гарантии по Договору
7.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 (двенадцать) месяцев и начинает течь с момента подписания обеими Сторонами Акта о приемке выполненных работ КС-2.
Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 12 (двенадцать) месяцев и начинает течь с момента подписания обеими Сторонами Акта приема-передачи оказанных услуг.
7.2. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ/оказанных услуг в соответствии с типовыми проектными решениями, технической документацией на оборудование, ГОСТами, техническими условиями, принятыми в отрасли и действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Если в течение гарантийного срока Заказчиком будут выявлены недостатки в выполненных Подрядчиком по настоящему Договору работах, то Подрядчик обязуется самостоятельно и за свой счет в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления, устранить выявленные недостатки.
Если в течение гарантийного срока Заказчиком будут выявлены недостатки в оказанных Подрядчиком по настоящему Договору услугах, то Подрядчик обязуется самостоятельно и за свой счет в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления, устранить выявленные недостатки.
7.4. В случае неустранения Подрядчиком недостатков работ/услуг Заказчик имеет право за свой счет устранить выявленные недостатки с последующим возмещением Подрядчиком расходов на устранение данных недостатков.
Условия настоящего пункта Договора применяются в случае обнаружения недостатков работ/услуг как до момента их приемки Заказчиком, так и после их приемки Заказчиком.
7.5. Заказчик имеет право устранять недостатки результата работ / услуг как своими силами, так и силами привлеченных третьих лиц.
7.6. Настоящим Стороны устанавливают, что возмещение расходов Заказчика согласно пункту 7.4 настоящего Договора на устранение недостатков работ / услуг может осуществляться путем удержания Заказчиком денежных средств из суммы, подлежащей оплате Подрядчику за выполненные работы / оказанные услуги. При этом Заказчик до удержания письменно направляет Подрядчику уведомление об удержании.
8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.
8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 8.1 настоящего Договора, каждая Сторона обязана незамедлительно письменно известить об этом другую Сторону. Извещение должно также содержать ссылки на официальные документы уполномоченных органов, удостоверяющие наличие обстоятельств непреодолимой силы.
8.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
9. Изменение Договора и порядок разрешения споров
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения и подписаны обеими Сторонами, за исключением случаев, установленных пунктами 9.2-9.7 настоящего Договора.
9.2. Стороны, реализуя право, предусмотренное п. 1 ст. 450 Гражданского кодекса РФ, договорились о том, что изменение настоящего Договора в части включения в его предмет дополнительных видов и объемов работ/услуг, выполнение/оказание которых необходимо в связи с авариями на электрических сетях, осуществляется посредством направления Заказчиком Подрядчику заявки, форма которой утверждена приложением № 3 к настоящему Договору.
9.3. Заказчик обязан указать в заявке время, место аварии, перечень необходимых работ/услуг, а также сроки их выполнения/оказания.
Цена работ/услуг, указанных в таких заявках, определяется в соответствии с Расценками на выполняемые работы/оказываемые услуги (Приложение № 2 к настоящему Договору).
Во всем остальном, что не будет указано в заявке (в том числе, но не исключительно: порядок выполнения и сдачи-приемки работ/услуг, порядок контроля за выполнением работ/услуг, порядок оплаты выполненных работ / оказанных услуг, порядок устранения недостатков выполненных работ / оказанных услуг, гарантии на выполненные работы / оказанные услуги, ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ / оказанных услуг и т.д.), будут применяться положения настоящего Договора.
9.4. Заявка подписывается уполномоченным представителем Заказчика и является обязательной для исполнения Подрядчиком.
9.5. В случае получения заявки Заказчика Подрядчик обязан в кратчайшие сроки (не более 1 часа) направить свой персонал на место аварии и приступить к выполнению аварийно-восстановительных работ.
9.6. Все заявки на выполнение аварийно-восстановительных работ по форме, установленной настоящим Договором (Приложение № 3), являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.7. Стороны, реализуя право, предусмотренное п. 1 ст. 450 Гражданского кодекса РФ, договорились о том, что изменение настоящего Договора в части изменения сроков выполнения работ / оказания услуг, предусмотренных Техническим заданием (приложение № 1) и иными приложениями к настоящему Договору, может осуществляться в одностороннем порядке Заказчиком посредством направления Подрядчику письменного уведомления по форме, предусмотренной в Приложении № 4. В случае получения такого уведомления Подрядчик обязан выполнить/оказать предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему работы/услуги в срок, обозначенный в уведомлении.
Во всем остальном, что не будет указано в уведомлении (в том числе, но не исключительно: порядок выполнения и сдачи-приемки работ/услуг, порядок контроля за выполнением работ/услуг, порядок оплаты выполненных работ / оказанных услуг, порядок устранения недостатков выполненных работ / оказанных услуг, гарантии на выполненные работы / оказанные услуги, ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ / оказанных услуг и т.д.), будут применяться положения настоящего Договора
10. Порядок расторжения Договора
10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по основаниям и в порядке, установленным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
10.2. Заказчик вправе в любое время отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы/услуги, выполненной/оказанной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.
10.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:
- Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора (по каждому виду работ/услуг) или выполняет работу / оказывает услугу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;
- нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ/оказания услуг более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней, в том числе нарушение срока выполнения работ/оказания услуг по одному из видов работ/услуг, предусмотренного Техническим заданием (Приложение № 1), иными приложениями к настоящему Договору и уведомлением об изменении срока выполнения работ / оказания услуг (пункт 9.7 настоящего Договора), а в части выполнения аварийно-восстановительных работ – заявке Заказчика на выполнение аварийно-восстановительных работ;
- неисполнение Подрядчиком требования Заказчика об устранении недостатков выполненных работ / оказанных услуг в пятидневный срок.
10.4. При досрочном расторжении настоящего Договора Подрядчик возвращает Заказчику полученные денежные средства в сумме, превышающей стоимость выполненных работ.
10.5. В случае расторжения настоящего Договора Подрядчик обязан возвратить предоставленные Заказчиком материалы, инструменты, оборудование, переданную для переработки (обработки) вещь и иное имущество либо передать их указанному Заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным – возместить Заказчику стоимость материалов, инструментов, оборудования и иного имущества.
10.6. В случае расторжения Договора в одностороннем внесудебном порядке, Договор считается расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем внесудебном отказе от исполнения Договора.
11. Срок действия Договора и прочие условия
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в течение трех лет с момента его заключения, то есть до «____» _______________ 20__ г.
11.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.3. Подрядчик не вправе передать полностью или частично свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
11.4. Все дополнительные соглашения к настоящему Договору, подписанные Сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
11.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
11.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. Неурегулированные Сторонами споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством, и передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы
11.7. В случае изменений реквизитов Стороны обязаны незамедлительно в письменной форме уведомить об этом друг друга.
11.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
|
