Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть Восток» (ооо «Транснефть Восток»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора


Скачать 163.36 Kb.
НазваниеОбщество с ограниченной ответственностью «Транснефть Восток» (ооо «Транснефть Восток»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора
ТипДокументы
filling-form.ru > Договоры > Документы
договор ПОДРЯДА № _____________________

на ВЫПОЛНЕНИЕ работ

г. Москва «___» __________ 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть - Восток» (ООО «Транснефть - Восток»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Пузикова Александра Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Акционерное общество «Институт по проектированию магистральных нефтепроводов» (АО «Гипротрубопровод»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Горохова Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с условиями Договора Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется за плату своими силами выполнить работы по выполнению гидравлических расчетов с определением значения проектного давления на выходе НПС «Нижнеудинск» и проектной пропускной способности технологических участков магистральных нефтепроводов ООО «Транснефть – Восток» (далее – «Работы»), и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

1.2. Полный перечень подлежащих выполнению Подрядчиком Работ, требования к результату Работ, предусмотрены в Техническом задании на выполнение гидравлических расчетов с определением значения проектного давления на выходе НПС «Нижнеудинск» и проектной проускной способности технологических участков магистральных нефтепроводов ООО «Транснефть – Восток», являющимся Приложением № 1 к Договору (далее – «Техническое задание»).
2. Цена Работ и порядок расчетов

2.1. Цена Работ по настоящему Договору составляет 1 328 729,56(Один миллион триста двадцать восемь тысяч семьсот двадцать девять руб. 56 коп.) руб., включая НДС 18 % 202 687,56 (Двести две тысячи шестьсот восемьдесят семь руб. 56 коп.) руб.

2.2. Оплата фактически выполненных по Договору Работ производится Заказчиком на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки работ по форме Приложения № 3 (далее - Акт) и выставленного Подрядчиком счета и счета-фактуры. Оплата может быть произведена несколькими платежами, периодичность и суммы которых должны быть предварительно согласованы с Подрядчиком.

Подрядчик в счет оплаты Работ вправе потребовать от Заказчика произвести авансовый платеж (авансовые платежи). Оплата авансового платежа производится на основании счета Подрядчика в сумме и в срок, указанный Подрядчиком. Требуемый срок оплаты должен быть сообщен Заказчику не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты оплаты.

Полученные авансовые платежи засчитываются в счет оплаты за выполненные Работы. В случае, если стоимость выполненных Работ больше или равна сумме полученного аванса, аванс засчитывается в полной сумме. В случае, если стоимость выполненных Работ меньше суммы полученного аванса, аванс засчитывается в размере стоимости выполненных Работ. Незасчитанная сумма аванса подлежит засчитыванию в счет оплаты последующего выполнения Работ на условиях, предусмотренных Договором. Незасчитанная сумма аванса подлежит возврату Заказчику в случае расторжения Договора, истечения срока его действия или по иным основаниям, в том числе, в связи с неисполнением Договора одной из Сторон. Подрядчик при получении авансовых платежей выставляет Заказчику счет-фактуру на сумму полученного аванса в соответствии с НК РФ.

2.3. По выполненным Работам Стороны не позднее 3 (трех) календарных дней со дня выполнения Работ составляют Соглашение об определении работ/услуг, в счет которых уплачен аванс (часть аванса) с указанием конкретных сумм авансовых платежей (в т.ч. реквизиты платежно-расчетных документов на перечисление авансовых платежей), которые были засчитаны в счет оплаты выполненных Работ. Форма указанного соглашения является Приложением № 4 к Договору

2.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.5. Счет-фактура выставляется по форме и в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

3. Срок выполнения Работ

3.1. Работы должны быть выполнены в следующий срок: начало выполнения работ «03» апреля 2017 г., окончание выполнения работ «30» августа 2017 г.

3.2. Фактическим окончанием срока выполнения Работ будет считаться дата подписания Акта Сторонами без каких-либо оговорок и замечаний.
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить предусмотренные Договором Работы в соответствии с Техническим заданием Заказчика в согласованные сроки.

4.1.2. Обеспечить надлежащее качество выполнения Работ.

4.1.3. Сдать Заказчику результат Работ надлежащего качества.

4.1.4. Подрядчик при нахождении в месте проведения Работ берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей среды, безопасности работающих. Подрядчик обязуется привлекать квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда.

Подрядчик обязуется соблюдать в месте проведения Работ все необходимые меры противопожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в РФ законодательными, нормативно-правовыми и нормативными актами, а также, требованиями локальных нормативных актов (положений, регламентов, инструкций, распоряжений, руководящих документов, стандартов и т.п.) Заказчика и ПАО «Транснефть» в течение всего срока действия Договора.

4.1.5. До окончания срока действия Договора, оформлять и направлять в адрес Заказчика акты сверки расчетов по Договору по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 октября, 31 декабря – не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем составления соответствующего акта сверки.

Акт сверки по окончанию срока действия Договора направляется Подрядчиком Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней с момента исполнения всех обязательств по Договору.

В течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения акта сверки и в случае отсутствия замечаний, Заказчик обязан надлежащим образом подписать акты сверки, скрепить печатью и направить Подрядчику.

4.1.6. Сторонами предоставлена друг другу информация по форме Приложения № 2 к настоящему Договору (образец заполнения размещен в сети Интернет по адресу: http://www.transneft.ru/customers/237/) о цепочке собственников Сторон, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей - физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Сторон, с приложением документов, подтверждающих данную информацию.

Если какие-либо поля формы Приложения № 2 к Договору, кроме поля: «Номер и дата заключения Договора», не заполнены соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом.

Если указанная информация и документы не были надлежащим образом представлены заинтересованной Стороне, последняя вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора без возмещения другой Стороне убытков, заявив о таком отказе за 10 (десять) календарных дней, по истечении которых Договор считается расторгнутым. При этом, все исполненное по Договору, а если это невозможно - стоимость исполненного, подлежит возврату, если предусмотренное Договором встречное предоставление не может быть осуществлено ввиду расторжения Договора.

Стороны согласны на раскрытие предоставленной до заключения Договора информации о бенефициарах, а также информации, предоставленной при исполнении Договора по форме Приложения № 2 к Договору, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления в органы государственной власти (ФНС России, РОСФИНМОНИТОРИНГ, Минэнерго России), а также в ООО «Транснефть Финанс», осуществляющее ведение бухгалтерского учета Заказчика, и ООО «Транснефть - Технологии», АО «Связьтранснефть», ЗАО «КРОК ИНКОРПОРЕЙТЕД», обеспечивающие эксплуатацию (администрирование) систем Сторон, и предоставляет друг другу право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным лицам. Сторона, предоставляя другой Стороне информацию до заключения Договора и по форме Приложения № 2 к Договору, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных.

Стороны подтверждают, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, а также хранение, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение и обработку в информационных системах и/или без их использования другой Стороной и лицами, указанными в абзаце 3 настоящего пункта, получены (будут получены).

Условия, изложенные в настоящем пункте, являются существенными.

4.1.7. В порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, выставлять и предоставлять Заказчику счет-фактуру в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты выполнения Работ.

4.2. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество Работ.

5. Порядок сдачи-приемки Работ

5.1. Заказчик обязан рассмотреть поступивший от Подрядчика результат Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его поступления, и в случае отсутствия замечаний, подписать Акт и направить один экземпляр Подрядчику. В случае если Заказчик при приемке работ установит, что Подрядчик допустил какое-либо нарушение Договора либо выполнил Работы ненадлежащего качества, Заказчик в установленные настоящим пунктом сроки возвращает Подрядчику с сопроводительным письмом результат Работ с перечень замечаний.

5.2. Подрядчик обязуется устранить все замечания Заказчика за свой счет в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения замечаний Заказчика.

5.3. После устранения замечаний Заказчика Подрядчик в течение 1 (одного рабочего) дня повторно направляет Заказчику результат Работ и два экземпляра нового Акта. При повторном рассмотрении результата Работ Заказчиком применяются правила п. 5.2 и п. 5.3 Договора.
6. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
6.1. В случае нарушения срока выполнения Работ, установленного п. 3.1 Договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о выплате пени в размере 0,1% от стоимости Работ, указанной в п. 2.1. Договора, за каждый день просрочки, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить.

6.2. За задержку более чем на 10 (Десять) календарных дней сроков устранения замечаний Заказчика к результату Работ, Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 0,03% (Ноль целых три сотых процента) от стоимости Работ, указанной в п. 2.1 Договора, за каждый день просрочки.

6.3. В случае нарушения согласованного с Подрядчиком в соответствии с п.2.2. Договора срока оплаты выполненных работ, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование о выплате пени в размере 0,1% от просроченной суммы, за каждый день просрочки, а Заказчик обязан такое требование удовлетворить.

6.4. Все споры, возникшие при заключении, исполнении и прекращении Договора, разрешаются с обязательным применением досудебного претензионного порядка урегулирования. При этом соблюдением данного порядка будет считаться направление Стороной другой Стороне мотивированной, документально обоснованной претензии и направление ответа на претензию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии. При этом претензия не является документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в виде неустоек/пеней и/или иных санкций за нарушение условий Договорных обязательств.

6.5. В случае невозможности урегулирования спора, вытекающего из Договора, в досудебном порядке спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.7. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность по своим обязательствам по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.8. Неустойка за просрочку исполнения обязательств во всех случаях, предусмотренных Договором, начисляется по день фактического исполнения обязательства включительно.
7. Конфиденциальность

7.1. Стороны обязуются не разглашать и не распространять в иной форме конфиденциальные документы, сведения и информацию, полученные ими друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора.

7.2. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной форме как в течение всего срока действия настоящего Договора, так и после прекращения его действий без ограничения срока.

7.3. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Сторонами друг от друга в процессе заключения, исполнения и прекращения Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.

7.4. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, иначе как в целях реализации Договора.

7.5. Ни одна из Сторон не несет ответственности за действия, связанные с представлением в суд или иной компетентный государственный орган конфиденциальных сведений по их законному требованию.

7.6. Не считается разглашением условий Договора и иных конфиденциальных сведений сообщение их части государственным органам власти, органам местного самоуправления, а также иным органам и организациям, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями п. 4.1.6 Договора.
8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).

8.2. Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны подразумевают: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления форс-мажорных обстоятельств.

8.3. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональными подразделениями) или иным компетентным органом власти.

8.4. Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 1 (одного) месяца, Стороны, должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору либо о расторжении Договора.
9. Срок действия, изменение условий и расторжение Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «30» августа 2017 года, а в части исполнения обязательств, вытекающих из настоящего Договора – до полного их исполнения. Стороны пришли к соглашению о распространении условий настоящего Договора на правоотношения Сторон с 03.04.2017 г.

9.2. Условия Договора могут быть изменены и/или дополнены путем подписания дополнительного соглашения к Договору, заключенного в той же форме, что и Договор.

9.3. Договор считается расторгнутым по соглашению Сторон только после подписания обеими Сторонами соглашения о расторжении Договора, заключенного в той же форме, что и Договор.

9.4. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата Работ расторгнуть Договор при условии оплаты Подрядчику фактически понесенных последним расходов до получения им уведомления Заказчика о прекращении работ и расторжении Договора.

9.5. Подрядчик со дня, следующего за датой получения уведомления Заказчика о расторжении Договора, прекращает выполнение Работ и в течение 10 (Десяти) рабочих дней передает Заказчику одновременно единым пакетом следующие документы:

- 2 (Два) экземпляра акта сдачи-приемки работ и акта сверки взаиморасчетов;

- исполнительную смету фактически выполненных работ.

9.6. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика документов, указанных в п.9.5. Договора, обязан рассмотреть их, оформить и подписать со своей стороны соглашение о расторжении Договора и направить Подрядчику одновременно с подписанными актом сдачи-приемки работ, сверки взаиморасчетов.

9.7. Оплата работ, выполненных Подрядчиком на дату расторжения Договора, либо возврат авансового платежа производится Заказчиком на основании счета Подрядчика не позднее 15 (Пятнадцати) банковских дней после подписания Сторонами актов сдачи-приемки работ и сверки взаиморасчетов при условии получения от Подрядчика оригинала надлежаще оформленного счета-фактуры.

10. Прочие условия

10.1. После заключения Договора все предварительные переговоры по вопросам заключения и предполагаемого исполнения Договора, вся предварительная переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях, касающиеся обязательств Сторон, урегулированных Договором, теряют юридическую силу.

10.2. Стороны вправе осуществлять обмен документами по исполнению Договора посредством факсимильной связи. Сообщения за подписями и печатями уполномоченных на то лиц, переданные Сторонами друг другу посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу, при условии, что Сторона, инициирующая такое сообщение, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента передачи сообщения по факсимильной связи направит другой Стороне оригинал такого документа. В рамках Договора полученное по факсу сообщение признается достоверно исходящим от другой Стороны, если оно содержит правильные отметки факсимильного аппарата Стороны получателя о наименованиях и телефонах Стороны-отправителя.

10.3. Стороны договорились считать, что любая корреспонденция, направляемая в адрес Заказчика, считается направленной надлежащим образом, если она направлена по адресу для корреспонденции Заказчика, указанному в разделе 12 Договора.

10.4. Стороны обязуются в течение 3 (трех) календарных дней письменно сообщать друг другу о любых изменениях в сведениях, указанных в разделе 12 Договора. В случае нарушения данного пункта, риск последствий, вызванным неполучением корреспонденции, падает на Сторону, нарушившую данный пункт Договора.

10.5. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

10.6. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11. Приложения к Договору

11.1. Любое из приложений к Договору, равно как и сам Договор или дополнительное соглашение к нему, имеет юридическую силу только в том случае, если содержит подписи уполномоченных представителей обоих Сторон с приложением оттиска фирменной печати каждой Стороны.

11.2. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:

11.2.1. Приложение № 1 – Техническое задание на выполнение гидравлических расчетов с определением значения проектного давления на выходе НПС «Нижнеудинск» и проектной пропускной способности технологических участков магистральных нефтепроводов ООО «Транснефть – Восток».

11.2.2. Приложение № 2 – Форма предоставления сведений о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей - физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Подрядчика.

11.2.3. Приложение № 3 - Акт сдачи-приемки работ (типовая форма).

11.2.4. Приложение № 4 - Соглашение о зачете аванса (типовая форма).

12. Адреса, банковские и иные реквизиты Сторон


ЗАКАЗЧИК

ООО «Транснефть - Восток»

ПОДРЯДЧИК

АО «Гипротрубопровод»

Адрес места нахождение: 665734, Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Олимпийская, д. 14

Почтовый адрес: 665734, Иркутская обл., г.Братск, ж.р. Энергетик, ул. Олимпийская, д.14

Эл.почта: vsmn@vsmn.transneft.ru

Банковские реквизиты:

Р/с 4070 2810 9000 6000 1109

в Банк ВТБ (ПАО) г.Москва

К/с 3010 1810 7000 0000 0187

БИК 044525187

ИНН 3801079671

КПП 997150001

ОГРН 1063801003617
Генеральный директор
________________ А.Ф. Пузиков

М.П.

Адрес места нахождения: Российская Федерация, город Москва

Почтовый адрес: 119334, г. Москва, ул.Вавилова, д.24, корп.1

Эл.почта: gtp@gtp.transneft.ru

Банковские реквизиты:

Р/с 4070 2810 9000 6000 1167

в Банк ВТБ (ПАО) г. Москва

К/с 3010 1810 7000 0000 0187

БИК 044525187

ИНН 7710022410

КПП 774501001

ОГРН 1027700002660
Генеральный директор
_____________ А.В. Горохов

М.П.



Приложение № 2

к Договору № № 41880-ГР-17-ТНВ/ГТП от «27» апреля 2017 г.

Форма предоставления сведений о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей - физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы контрагента



Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)

Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия, и иные существенные условия договора)

№ п/п

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей - физических лиц)

Сведения о составе исполни-тельных органов



ИНН

ОГРН

Наименование организации

Код ОКВД

Ф.И.О. руководителя

Серия, № документа, удостоверяющего личность руководителя

№ и дата

Предмет договора

Цена (млн. руб.)

Срок действия

Иные существенные условия

ИНН

ОГРН

Наименование/ Ф.И.О.

Адрес регистрации

Серия, № документа, удостоверяющего личность (для физических лиц)

Руководитель/

участник/

акционер/

собственник/

бенефициар

Информация о подтверждающих документах





























































Настоящим подтверждается наличие согласия субъектов персональных данных, содержащихся в настоящем документе, на их раскрытие путем предоставления органам и организациям, указным в п. 4.1.6 Договора.


______________________

(должность руководителя)

______________________ ___________________

(Ф.И.О.) (М.П.) (подпись)

Заказчик Подрядчик

________________/____________/ ________________/____________/

Форма согласована:


Заказчик

Подрядчик

Генеральный директор ООО «Транснефть - Восток»

Генеральный директор АО «Гипротрубопровод»







_____________________А.Ф. Пузиков

МП

____________________А.В. Горохов

МП



Похожие:

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть Восток» (ооо «Транснефть Восток»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора iconОбщество с ограниченной ответственностью «Транснефть Восток» (ооо...
Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть Восток» (ооо «Транснефть Восток»), в лице генерального директора Бронникова...

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть Восток» (ооо «Транснефть Восток»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора iconСтатья 1
Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Дальний Восток» (сокращенное наименование ООО «Транснефть – Дальний Восток»),...

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть Восток» (ооо «Транснефть Восток»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора iconОбщество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Логистика» (ооо...
Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Логистика» (ооо «Транснефть-Логистика»), именуемое в дальнейшем «Заказчик»,...

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть Восток» (ооо «Транснефть Восток»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора iconОбщество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Логистика»,...
Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Логистика», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального...

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть Восток» (ооо «Транснефть Восток»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора iconОбщество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Логистика»
Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Логистика», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого заместителя генерального...

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть Восток» (ооо «Транснефть Восток»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора icon1. предмет договора
Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть – Порт Приморск» (ооо «Транснефть-Порт Приморск»), именуемое в дальнейшем «Заказчик»,...

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть Восток» (ооо «Транснефть Восток»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора iconОбщество с ограниченной ответственностью «Транснефть Порт Приморск»...
«Исполнитель», в лице директора санатория «Ивушка» филиала ао «ржд-здоровье» Кравченко Евгении Григорьевны, действующего на основании...

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть Восток» (ооо «Транснефть Восток»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора iconДоговора является оказание Исполнителем услуг по обучению
Ооо «Транснефть Восток» в лице генерального директора Пузикова А. Ф., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,...

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть Восток» (ооо «Транснефть Восток»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора iconОбщество с ограниченной ответственностью «ТранснефтьЭлектросетьСервис»...
Общество с ограниченной ответственностью «ТранснефтьЭлектросетьСервис» (далее ООО «тэс»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице...

Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть Восток» (ооо «Транснефть Восток»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора iconОбщество с ограниченной ответственностью “Туристическая компания Курортинтур”
Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Логистика», именуемое в дальнейшем «Принципал», в лице Первого заместителя генерального...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск