4.4. Поставщик обязан:
4.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар надлежащего качества
в соответствии с условиями Договора по месту нахождения Заказчика: 670042 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 44.
4.4.2. В день поставки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарных накладных и счетов-фактур, подписанный Поставщиком, в двух экземплярах, сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.
4.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего почтового адреса в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса почтовым адресом Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.
4.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.
5.ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ
5.1. Приемка товара на соответствие количества, объема и качества требованиям, установленным в Договоре, производится Получателем самостоятельно в присутствии представителя Поставщика.
5.2. Поставщик обязан поставить товар в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.
5.3. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в Техническом задании. В этом случае изменение Договора оформляется дополнительным соглашением.
5.4. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации, а упаковка
и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки.
5.5. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.
5.6. В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 1 (одного) дня с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков товара.
В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан в течение 1 (одного) дня заменить некачественный товар товаром, соответствующим условиям Договора
5.7. Поставляемая продукция должна быть упакована в потребительскую тару (упаковку). Транспортная упаковка товара должна обеспечивать сохранность и товарный вид при транспортировке, хранении и погрузочно-разгрузочных работах.
5.8.Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, без видимых внешних и внутренних повреждений.)
5.9. Заказчик вправе отказаться принять Товар в случаях:
- нарушения Поставщиком срока поставки, указанного в заявке Заказчика, более чем на 48 часов;
- отсутствия товаросопроводительных документов;
- несоответствия по стоимости;
- несоответствия по количеству, указанному в товарно-транспортной накладной и/или в заявке Заказчика;
- несоответствия упаковки и маркировки Товара.
5.10. По окончании приемки Товара Заказчик подписывает товарную накладную либо направляет мотивированный отказ от подписания товарной накладной. В случае обнаружения несоответствия Товара условиям Договора товарная накладная не подписывается до устранения Поставщиком недостатков.
6.ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, техническим характеристикам, указанным в Спецификации (приложение № 1 к Договору) и наличием копий документов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.
6.2. Качество товара, поставляемого по настоящему договору, должно соответствовать требованиям действующего законодательства, установленным для данной категории товара.
6.3. Остаточный срок годности – не менее 70 % от общего срока годности на товар.
6.4. Соответсвие поставляемого товара на качество и количество проводится представителями Получателя в пристутствии обеих сторон.
6.5. Гарантии включают в себя исправление любых недостатков Товара, которые не вызваны неправильной эксплуатацией Товара. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить необходимые замены Товара, устранение недостатков, в соответствии с требованиями действующего законодательства. В случае невозможности произвести замену Товара в указанный срок, Заказчику представляется функционально аналогичный Товар. Наличие недостатков, сроки их устранения или замены фиксируются Сторонами в двухстороннем акте выявленных недостатков.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.
7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
7.4. Если обстоятельства, указанные в п.7.1 настоящего договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств по соглашению сторон.
7.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств стороны продолжают, насколько это возможно, выполнение обязательств по настоящему договору, и ведут поиск альтернативных способов выполнения договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.
8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от недопоставленного товара. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла по вине Поставщика.
8.4. Если просрочка поставки товара превысит один месяц, то Заказчик вправе обратиться в Арбитражный суд Республики Бурятия с требованием о расторжении настоящего договора, без возмещения поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных таким расторжением настоящего договора.
9.ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона вправе направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее (15) пятнадцати календарных дней с даты её получения.
9.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему договору передаются на разрешение Арбитражного Суда Республики Бурятия.
9.4. К отношениям сторон по настоящему договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор заключается только после предоставления Поставщиком безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи заказчику в залог денежных средств, в размере обеспечения исполнения договора, указанном в документации об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящей части способов определяется Поставщиком самостоятельно.
10.2. Обеспечение исполнения Договора установлено в размере 7273,84 рублей.
10.3. Исполнение Договора обеспечено в форме _________________________________________.
10.4. Размер обеспечения исполнения Договора обеспечивает выполнение Поставщиком всех обязательств по Договору.
10.5. Заказчик вправе при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств по настоящему Договору во внесудебном порядке удержать из денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Договора, причитающиеся Заказчику денежные средства по Договору, в т.ч. подлежащие уплате неустойки (штраф, пени), суммы ущерба, убытков.
10.6. Обеспечение исполнения Договора возвращается Поставщику путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный Поставщиком, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Поставщика после исполнения (прекращения) обязательств по договору.
10.7. Датой возврата обеспечения считается дата представления платежных документов Заказчиком в обслуживающее финансово-кредитное учреждение.
10.8. В случае неисполнения Поставщиком условий настоящего Договора обеспечение исполнения Договора Заказчиком не возвращается.
11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
11.1. Стороны заявляют и гарантируют, что им известны требования ФЗ РФ от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также иное законодательство по противодействию коррупции, включая применимые нормативные акты иностранных государств и международные акты (далее – Антикоррупционное законодательство).
11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели, не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования антикоррупционного законодательства, в том числе законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны.
11.3. Также Стороны обязуются информировать друг друга в случае возникновения конфликта интересов при исполнении настоящего договора. В целях настоящего договора под конфликтом интересов понимается наличие у работника Стороны настоящего договора и их близких родственников прав, предоставляющих возможность получения указанными лицами лично либо через юридического или фактического представителя материальной и личной выгоды в результате исполнения Сторонами настоящего договора.
11.4.Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение.
11.5.Каждая сторона обязуется незамедлительно сообщить другой стороне об известном ей конфликте интересов у сотрудников любой стороны в связи с заключением или исполнением настоящего договора.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Стороны соглашаются с тем, что договор, включая его условия, а также любая информация и документы, касающиеся любой из Сторон и предоставленные или ставшие известными любой из Сторон в рамках исполнения договора, содержат коммерческую тайну Сторон и не подлежат разглашению или передаче третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
12.2. Все предусмотренные договором заявления, извещения отправляются Сторонами посредством факсимильной связи по номерам, указанным в договоре, и заказными почтовыми отправлениями по адресам, указанным в договоре в качестве почтовых адресов, либо вручаются под расписку уполномоченному представителю Стороны-получателя. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.
12.3. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга об изменении своих юридических и почтовых адресов, номеров телефонов и факсов, а также об изменении своих банковских и иных реквизитов.
12.4. При исполнении договора Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить:
количество, объем товаров; цену закупаемых товаров; сроки исполнения договора.
12.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.
12.6. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.
12.7. Если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.
12.8. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.9. Поставщик представляет по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
12.10. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
12.11. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31 января 2017 года, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору. Полное исполнение своих обязательств Сторонами Договора должно подтверждаться актом сверки взаимных расчетов.
12.12. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Приложения:
Приложение № 1 – Спецификация
13. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский наркологический диспансер» Министерства здравоохранения Республики Бурятия (ГАУЗ «РНД» МЗ РБ)
670033, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 44
Тел:8 3012 42-70-56,42-54-60
ИНН/КПП 0323054050/032301001
ОГРН 1020300904568
УФК по Республике Бурятия (ГАУЗ «РНД» МЗ РБ) л/с 30026Ш16630
р/с 40601810000001000001
Отделение - НБ Республика Бурятия г. Улан-Удэ
БИК 048142001
|
|
Заказчик:
Главный врач
______________ (Михеев А.С.)
М.П.
|
Поставщик:
______________ (_______________)
М.П.
|
Приложение № 1
к Договору_________________
от «____» _____________ 2016 года
|
