Форма 8
Приложение № ___ к заявке на участие
от «____»_____________ г. №__________
Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров
Способ и наименование закупки _______________________________________
Участник закупки: ________________________________
№
п/п
|
ФИО, должность руководителя проекта, непосредственного Участника
|
Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения)
|
Описание договора (объем и состав работ, описание основных условий договора)/
Наименование проекта
|
Заказчик проекта
(наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
|
Сумма договора, рублей
|
Сведения о рекламациях по перечисленным договорам
|
Примечание
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО за полный год
|
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО за полный год
|
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого за
|
|
Х
|
Х
|
Всего:
|
|
Х
|
Х
|
-
|
|
|
(подпись уполномоченного представителя)
|
|
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
|
М.П.
Инструкции по заполнению
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.
Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.
Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник конкурса, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальный предприниматель, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).
В этой форме Участник закупки указывает перечень и годовые объемы выполнения договоров, сопоставимых с предметом закупки.
Участник закупки может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.
Участник закупки может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт и указав процент выполнения.
В графе «Примечания» Участник закупки должен указать выполненные и сданные в организации по проведению государственной экспертизы проекты, по которым ведется строительство, участие в договорах в качестве генерального проектировщика, вид объекта проектирования – новые ПС, объекты технического перевооружения и реконструкции, линейные сетевые объекты, проектирование систем управления, защиты, автоматики, сигнализации, измерений, телемеханики и связи проектирование систем управления, защиты, автоматики, сигнализации, измерений, телемеханики и связи (в соответствии с предметом закупки).
Участникам закупки рекомендуется приложить оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.
Форма 9
Приложение № ___ к заявке на участие
от «____»_____________ г. №__________
Справка о текущей загруженности Участника
(договорах, находящихся в исполнении)
Способ и наименование закупки _______________________________________
Участник закупки: ________________________________
№
п/п
|
Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения - год и месяц планируемого окончания выполнения)
|
Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
|
Описание договора (объем и состав поставок, работ, услуг, описание основных условий договора)
|
Стоимость договора, рублей с НДС
|
Исполнение договора, %
|
Количество привлеченного основного персонала рабочих специальностей
|
Собственного, чел.
|
Субподрядных организаций, чел
|
Наименования привлеченных субподрядных организаций
|
1.
|
Договор 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
…
|
|
|
|
…
|
|
|
|
2.
|
Договор 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
….
|
|
|
|
|
|
ИТОГО за полный год
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО за полный год
|
|
|
|
|
|
ИТОГО
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
(подпись уполномоченного представителя)
|
|
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
|
М.П.
Инструкции по заполнению
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.
Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.
Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальный предприниматель, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).
В этой форме Участник закупки указывает перечень, сроки выполнения, суммы заключенных и незаконченных договоров, в том числе договоров субподряда.
Для основного персонала, привлеченного к выполнению договора, указать количество и объем загруженности.
Форма 10
Приложение № ___ к заявке на участие
от «____»_____________ г. №__________
Справка о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика/Организатора закупки
АО «Янтарьэнерго»
Уважаемые господа!
При рассмотрении нашей заявки просим учесть следующие сведения о наличии у _______________________________________(указывается полное наименование Участника закупки) конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности с лицом, являющимся ______________________ (указывается кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.) Заказчика и/или Организатора закупки, а именно - Указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается, почему связи между данным лицом и Участником закупки могут быть расценены как конфликт интересов и/или аффилированность )
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению
Участник приводит дату и номер письма о подаче оферты, приложением к которому является данная Справка.
Участник закупки - юридическое лицо - должен указать свое полное наименование с указанием организационно-правовой формы), адрес место нахождения и номер регистрации в ЕГРЮЛ. Участник конкурса -физическое лицо, в том числе, индивидуальный предприниматель, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации и ИНН).
Участники закупки должен заполнить данную Справку, указав всех лиц, в отношение которых, по его мнению, может возникнуть конфликт интересов и связей, которые могут быть признаны аффилированными с ним. В случае если, по мнению Участника закупки таких лиц нет, то в Справке указывается фраза «При рассмотрении нашей заявки просим учесть, что у (указывается наименование участника закупки) НЕТ лиц, в отношение которых, по его мнению, может возникнуть конфликт интересов и связей, которые могут быть признаны аффилированными с лицами так или иначе связанными с Заказчиком/Организатором закупки.
При заполнении данной Справки Участник закупки должен учесть, что сокрытие любой информации о лицах, в отношение которых может возникнуть конфликт интересов и/или связей, которые могут быть признаны аффилированными с любыми лицам так или иначе связанными с Заказчиком/Организатором закупки, может быть признано закупочной комиссией существенным нарушением условий данной закупки, и повлечь отклонение заявки такого Участника.
При наличии документов, подтверждающих или указывающих на факты возможного возникновения конфликта интересов и/или аффилированных связей, Участник прилагает соответствующие документы к настоящей Справке и включает перечень прилагаемых документов в текст Справки.
Форма 11
Приложение № ___ к заявке на участие
от «____»_____________ г. №__________
Справка об участии в судебных разбирательствах
Способ и наименование закупки _______________________________________
Участник закупки: ________________________________
Год
|
Наименование организации, (другой стороны), истец/ответчик, основание и
предмет иска
|
Оспариваемая сумма
(текущая стоимость, рублей)
|
Решение в ПОЛЬЗУ
или ПРОТИВ
Участника закупки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(подпись уполномоченного представителя)
|
|
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
|
М.П.
Инструкции по заполнению:
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.
Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.
Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник конкурса, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).
Участник закупки должен предоставить данные о своем участии в качестве ответчика, истца за последние три года.
Если Участник закупки не участвовал в судебных разбирательствах, в таблице пишется «в судебных разбирательствах не участвовал».
Форма 12
Приложение № ___ к заявке на участие
от «____»_____________ г. №__________
Форма Соглашения о раскрытии информации
для заключения Генеральными подрядчиками (Сторона-1)
с Субподрядчиками/Поставщиками/Исполнителями (Сторона-2)
СОГЛАШЕНИЕ
О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ
г._______________ «___»_________201_г.
___________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице ___________________, действующего на основании _________________, с одной стороны,
и ______________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в лице _____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Стороны признают действительность своих обязательств по Соглашению и подтверждают намерение осуществлять все необходимые действия для его надлежащего исполнения.
2. При подписании настоящего Соглашения «Сторона-2» обязуется представить «Стороне-1»информацию в отношении всей цепочки его собственников (данные об участниках; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - данные об их участниках и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также сведения о составе исполнительных органов «Стороны-2», по форме, указанной в Приложении к настоящему Соглашению.
3. «Сторона-2» обязуется представлять «Стороне-1» информацию об изменении состава собственников «Стороны-2» (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов «Стороны-2». Информация представляется по форме, согласно Приложению к настоящему Соглашению, не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.
4. «Сторона-1»вправе передавать указанную в пп. 2,3 настоящего Соглашения информацию ПАО «____»,и/или лицам, указанным ПАО «_______» в качестве получателей указанной информации.
5. В случае непредставления «Стороной-2», предоставления не в полном объеме либо при отказе в предоставлении информации, указанной в пп. 2,3 настоящего Соглашения, «Сторона-2»уплачивает «Стороне-1» штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый такой случай неисполнения / несвоевременного исполнения «Стороной-2» обязанности по предоставлению указанной информации.
6. Стороны пришли к соглашению, что в случае заключения Сторонами договора на выполнение работ/услуг/поставок по титулу: ___________* в качестве обязательных условий договора будут включены условия пп. 2, 3,4, 5 настоящего Соглашения, а также право «Стороны-1» на односторонний отказ от исполнения договора в случае неисполнения «Стороной-2» обязанностей, указанных в пп. 2, 3 настоящего Соглашения.
7. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Российской Федерации.
8. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до ________________.
9. Настоящее Соглашение подписано в ___ экземплярах, __ экземпляр передается «Стороне-1», __ экземпляр - «Стороне-2», _ экземпляр – ПАО «________».
10. Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон:
«Сторона-1»
|
«Сторона-2»
|
________________________________
________________________________
|
________________________________
________________________________
|
от«Стороны-1»от«Стороны-2»
______________(_________________) ________________(_______________)
МП МП
|
|
ПРИМЕЧАНИЕ:
*Необходимо указать вид и титул договора, планируемого к заключению «Стороной-1» (Генеральным подрядчиком) и Стороной-2 (Подрядчиком, Исполнителем, Поставщиком)
Приложение
к Соглашению
от ________________№__
Форма предоставления информации (Форма 12.1)
Информация о заключённых договорах
|
№ п/п
|
Наименование «Стороны-2»(ИНН, вид деятельности)
|
Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные условия)
|
Информация о цепочке собственников «Стороны-2», включая бенефициаров (в том числе, конечных)
|
|
ИНН
|
ОГРН
|
Наименование краткое
|
Код ОКВЭД
|
Фамилия, Имя, Отчество руководителя
|
Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
|
№ и дата
|
Предмет договора
|
Цена
(млн.
руб.)
|
Срок действия
|
Иные существенные условия
|
№
|
ИНН
|
ОГРН
|
Наименование / Ф.И.О.
|
Адрес регистрации
|
Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
|
Руководитель / участник / акционер / бенефициар
|
Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Справочно:
Указывается порядковый номер.
Указывается полное наименование «Стороны-2», ИНН, вид деятельности и иная необходимая информация.
Указывается информация о договоре, включая реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия договора.
Указывается подробная информация о цепочке собственников «Стороны-2»(данные об участниках; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - данные об их участниках и т.д.),включая бенефициаров (в том числе конечных) и составе исполнительных органов «Стороны-2».
Указывается информация о документах (наименование, реквизиты и т.д.), подтверждающих сведения о цепочке собственников «Стороны-2»и составе исполнительных органов «Стороны-2».
от «Стороны-1»от«Стороны-2»
______________(_________________) ________________(_______________)
МП МП
Форма 13
Приложение № ___ к заявке на участие
от «____»_____________ г. №__________
План распределения объемов выполнения работ
между генеральным подрядчиком и субподрядчиками
Наименование и адрес генерального подрядчика: ___________________________
№ п/п
|
Наименование работ
|
Наименование организации, выполняющей данный объем работ
|
Стоимость работ
|
Сроки выполнения (начало и окончание)
|
в денежном выражении, руб. (без НДС)
|
в % от общей стоимости работ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
ИТОГО
|
|
100%
|
Х
|
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.
Данная форма заполняется как в случае привлечения Участником субподрядчиков, так и в случае не привлечения субподрядчиков; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Субподрядчики не привлекаются».
Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
В данной форме генеральный подрядчик указывает:
перечень выполняемых генеральным подрядчиком и каждым субподрядчиком работ;
стоимость работ по генеральному подрядчику и субподрядчиками в денежном и процентном выражении в соответствии со Сметой расходов;
сроки выполнения работ для генерального подрядчика и каждого субподрядчика в соответствии с Графиком выполнения работ.
Форма 14
Приложение № ___ к заявке на участие
от «____»_____________ г. №__________
План распределения объемов выполнения работ
внутри коллективного участника
Наименование и адрес лидера коллективного участника: _______________________
№ п/п
|
Наименование работ
|
Наименование организации, выполняющей данный объем работ
|
Стоимость работ
|
Сроки выполнения (начало и окончание)
|
в денежном выражении, руб. (без НДС)
|
в % от общей стоимости работ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
ИТОГО
|
|
100%
|
Х
|
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
Инструкции по заполнению
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.
Данная форма заполняется как в случае участия коллективных участников, так и в случае не участия в закупке коллективных участников; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Коллективные участники не принимают участие в закупке».
Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
В данной форме лидер коллективного участника указывает:
перечень выполняемых каждой организацией работ;
распределение стоимости работ в денежном и процентном выражении в соответствии со Сметой расходов между всеми организациями, входящими в коллективного участника;
сроки выполнения работ отдельно для каждой из организаций, входящих в коллективного участника, в соответствии с Графиком выполнения работ.
Форма 15
Приложение № ___ к заявке на участие
от «____»_____________ г. №__________
План привлечения субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства
Участник: ________________________________
В ценах на момент подачи заявки: «____»___________________года
№ п/п
|
Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя)
|
Почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты субподрядчика (соисполнителя)
|
Предмет договора, заключаемого - субподрядчиком (соисполнителем), с указанием количества поставляемого им товара, объема выполняемых им работ, оказываемых им услуг
|
Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги субподрядчиком (соисполнителем)
|
Цена договора, заключаемого с субподрядчиком (соисполнителем)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(подпись уполномоченного представителя)
|
|
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
|
|
М.П.
Инструкции по заполнению
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.
Данная форма заполняется как в случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, так и в случае не привлечения субподрядчиков; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Субподрядчики из числа субъектов малого и среднего предпринимательства не привлекаются».
Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
В данной форме подрядчик указывает:
Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя)
Почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты субподрядчика (соисполнителя)
Предмет договора, заключаемого - субподрядчиком (соисполнителем), с указанием количества поставляемого им товара, объема выполняемых им работ, оказываемых им услуг Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги субподрядчиком (соисполнителем)
Цена договора, заключаемого с субподрядчиком (соисполнителем)
Форма 16
Приложение № ___ к заявке на участие
от «____»_____________ г. №__________
Справка о кадровых ресурсах
Способ и наименование закупки (наименование объекта строительства/реконструкции) ______________________________________
Участник закупки (генподрядчик): ________________________________
Субподрядчики (члены коллективного участника):
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
…
Таблица 1. Общая штатная численность персонала и суммарная численность персонала, привлекаемого для выполнения работ по договору
Штатный персонал
|
Генподрядчик
|
Субподрядчик (член коллективного участника) 1
|
Субподрядчик (член коллективного участника) 2
|
Общая численность
|
В т.ч. для работ по данному договору
|
Общая численность
|
В т.ч. для работ по данному договору
|
Общая численность
|
В т.ч. для работ по данному договору
|
Руководящий, чел.
|
|
|
|
|
|
|
Инженерно-технический, чел.
|
|
|
|
|
|
|
Рабочие и специалисты, в т.ч.:
|
|
|
|
|
|
|
Рабочие строительных специальностей 3- 6 разрядов, чел.
|
|
|
|
|
|
|
Электромонтажники-линейщики, чел.
|
|
|
|
|
|
|
Электромонтажники основного электротехнического оборудования, чел.
|
|
|
|
|
|
|
Электромонтажники оборудования вторичных коммутаций, в т.ч. релейщики и т.п., чел.
|
|
|
|
|
|
|
Наладчики, инженеры-наладчики, чел
|
|
|
|
|
|
|
Прочие специальности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО:
|
|
|
|
|
|
| |
