РАЗДЕЛ 1.3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
Следующая информация и данные изменяют и/или дополняют положения Раздела 1.2. «Общие условия проведения конкурсов». При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Разделе 1.2 и настоящей Информационной карты, применяются положения Информационной карты.
№ п/п
|
Ссылка на пункт Раздела 1.2
|
Наименование пункта
|
Текст пояснений
|
1
|
Пункт 1.2
|
Наименование заказчика, контактная информация
|
Государственное областное унитарное предприятие «Учебно-спортивный центр» комитета по физической культуре и спорту Мурманской области
Адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д.2а
телефон: (8-8152) 42-26-70 факс: (8-8152) 42-46-89
Контактное лицо: специалист по договорам и торгам Денисова Анна Анатольевна
тел./факс: (8152) 42-37-87 е-mail: gz@uscenter.ru
|
2
|
Пункт 1.2
|
Форма торгов и предмет договора
|
Открытый конкурс на право заключения договора «Выполнение работ по реконструкции системы вентиляции Плавательного бассейна»
|
3
|
|
Основание для выполнения работ
|
Долгосрочная целевая программа «Развитие спортивной инфраструктуры в Мурманской области» на 2012-2014 годы, утвержденная Постановлением Правительства МО от 30.09.2011 г. № 492-ПП (в ред. от 17.01.2012), отрасль «Здравоохранение, физическая культура и спорт»
|
4
|
Пункт 1.4
|
Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе
|
Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена по форме 1.4.3 Раздела 1.4 настоящей конкурсной документации с соблюдением требований, установленных в Разделе 1.2 «Общие условия проведения конкурса», и содержать следующее:
1. Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (форма 1.4.2 Раздела 1.4);
б) выписка (или нотариально заверенная копия такой выписки) из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписка (или нотариально заверенная копия такой выписки) из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). (Все эти документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении открытого конкурса).
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки:
для руководителей организации – копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности;
для других лиц - доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (в соответствии с гл. 10 ГК, по примерной форме 1.4.4 Раздела 1.4);
г) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, является крупной сделкой;
е) документы (их копии) об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя; об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.
2. Документ (его копия), подтверждающий внесение обеспечения заявки - платежное поручение.
3. Копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованию к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса, в соответствии с законодательством РФ – копия свидетельства саморегулируемой организации, выданного участнику, о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в соответствии с Перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.3. Жилищно-гражданское строительство.
4. Документ (его копия), подтверждающий внесение взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в соответствии с ч. 7 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ.
|
5
|
Пункт 1.5
|
Требования к качественным характеристикам выполняемых работ
|
1. Работы по реконструкции объекта должны быть выполнены в соответствии с проектом договора, проектно-сметной документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, обеспечив их надлежащее качество.
2. Работы должны выполняться с соблюдением норм по охране труда, техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.
3. К исполнению работ должны привлекаться только квалифицированные рабочие, имеющие соответствующий разряд и прошедшие медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства.
4. Работы проводить:
- в рабочие дни с 8.00 до 23.00 (с 01 сентября 2012 г. с 23.30 до 6.30);
- разработать и согласовать с заказчиком проект производства работ и порядок предоставления помещений;
- технологические отверстия заделывать согласно СНиП, спецификации помещений, с устранением косметических дефектов;
- не нарушать общего вида помещений, декоративных конструкций и элементов;
- ежедневно обеспечивать после окончания работ уборку помещений, вывоз мусора с территории.
5. Предусмотренные к использованию при выполнении работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь сертификаты качества.
6. Работы должны выполняться в соответствии с действующими нормативными документами:
Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.;
Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 26.07.2008 г.;
Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утвержден приказом Ростехрегулирования от 01.06.2010 №2079);
Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утвержден распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 №1047-р»);
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» (Постановление Госстроя РФ от 19.04.2004 г.);
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (Постановление Минстроя России от 13.02.1997 №18-7);
СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» (Постановление Госстроя РФ от 30.06.2003 г. №136);
СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» (Постановление Госстроя России от 11.06.1999 №45);
СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» (Приказ Минрегиона России от 01.09.2009 №390);
СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» (Постановление Госстроя России от 26.06.2003 №114);
СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» (Постановление Госстроя СССР от 30.08.1985 №137);
СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» (Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 №280);
СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (Постановление Госстроя СССР от 04.12.1987 №280);
СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» (Постановление Госстроя СССР от 13.12.1985 №223);
СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации» (Постановление Госстроя СССР от 18.10.1985 №175);
СНиП №12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования» (Постановление Госстроя России от 23.07.2001 №80);
СНиП №12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (Постановление Госстроя России от 17.09.2002 №123);
СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» (Постановление Госстроя СССР от 21.04.1987 №84);
СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (Постановление Госстроя России от 26.11.2003 №194);
СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» (Постановление Госстроя России от 10.06.1999 №44);
СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ» (Постановление Госстроя России от 17.09.2002 №122);
СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 11.06.2003 №141);
ПУЭ, 7-е издание «Правила устройства электроустановок» (Приказ Минэнерго от 20.06.2003 г. № 242);
НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной безопасности» (Приказ ГУГПС МЧС России от 16.10.1997).
|
6
|
|
Требования к результату работ и иные показатели, связанные с определением соответствия работ потребностям заказчика
|
1. Результатом работ по реконструкции объекта является полностью соответствующая технической документации и требованиям заказчика система вентиляции Плавательного бассейна.
2. Для приемки системы в эксплуатацию создается рабочая комиссия в составе представителей: заказчика, подрядчика. Перед приемкой работ должны быть проведены испытания вентиляционного оборудования в течение не менее 72 часов.
3. По завершении работ (или их этапов) подрядчик передаёт по накладной заказчику:
-сертификаты на смонтированное оборудование изделия и применяемые материалы;
-акты освидетельствования скрытых работ;
-протоколы измерения сопротивления изоляции электропроводок;
-акт об окончании монтажных работ;
-акт об окончании пусконаладочных работ;
-ведомость смонтированных приборов и устройств;
- паспорта на оборудование, инструкции по эксплуатации систем;
-паспорт на вентиляционную систему.
|
7
|
Пункт 1.6
|
Требования к сроку и/или объему предоставления
гарантии качества работ
|
1. Подрядчик обязан обеспечить соответствие объекта условиям договора в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 2 (два) года с момента получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
2. В соответствии со ст. 761 Гражданского кодекса РФ при обнаружении недостатков, выявленных в ходе работ, а также в процессе эксплуатации объекта, подрядчик обязан безвозмездно произвести необходимые дополнительные работы и/или переделать работу в срок, установленный заказчиком, а также возместить заказчику причиненные убытки.
3. Сроки устранения недостатков (дефектов) устанавливаются двухсторонним актом, подписанным заказчиком и подрядчиком. При этом гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.
4. Прибытие на гарантийные работы в течение не более 8 часов с момента подачи претензии (включая выходные и праздничные дни).
|
8
|
Пункт 1.8
|
Источник финансирования закупки
|
Бюджетные средства Мурманской области (Закон Мурманской области от 28.11.2011 N 1424-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»)
|
9
|
Пункт 1.10
|
Начальная (максимальная) цена договора
|
8 915 000 рублей (Восемь миллионов девятьсот пятнадцать тысяч) рублей
В цену договора включены все расходы, связанные с его исполнением (стоимость работ в полном объеме по проектно-сметной документации: строительно-монтажные работы, материалы, оборудование на условиях поставки, затраты на монтаж, пуск и наладку оборудования, использование машин, механизмов, рабочей силы и транспорта, страхование строительных рисков, оплата авторского надзора, накладные расходы), уплатой налогов (в том числе НДС), сборов и иных обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством РФ.
|
10
|
Пункт 1.12
|
Порядок оплаты
|
Оплата работ по договору осуществляет заказчик путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика на основании подписанного заказчиком и подрядчиком акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 по мере поступления бюджетных средств.
|
11
|
Пункт 1.13
|
Место, сроки и условия выполнения работ,
|
г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д.2, Плавательный бассейн
Сроки выполнения работ:
- начало работ - дата подписания договора;
- окончание работ – до 15.11.2012 г., включая ввод объекта в эксплуатацию.
3. В установленный срок выполнить работы в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и условиями договора, в том числе выполнить строительно-монтажные, пусконаладочные, и иные, неразрывно связанные с реконструкцией объекта работы, а также комплектацию объекта необходимым оборудованием, разработку проекта производства работ, ввод объекта в эксплуатацию.
|
12
|
Пункт 1.15
|
Место подачи заявок
|
183038, г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д.2а, каб.333 - с 9:00 до 17:00 в рабочие дни (обед с 13:00 до 14:00)
|
13
|
Пункт 1.15
|
Срок подачи заявок на участие в конкурсе
|
Заявки на участие в конкурсе принимаются со следующего дня после размещения на официальном сайте и/или сайте заказчика извещения о проведении открытого конкурса. Заявки должны быть поданы не позднее 17:00 по московскому времени 06 сентября 2012 г.
|
14
|
Пункт 1.19
|
Обеспечение заявки
|
5 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 445 750,00 рублей.
Реквизиты для внесения денежных средств:
ГОУП «Учебно-спортивный центр» комитета по физической культуре и спорту Мурманской области
ИНН/КПП 5192110050/519001001
Р/с 40602810186000100003
в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Мурманске
к/с 30101810900000000811
БИК 044705811
В платежном поручении указать назначение платежа: «Обеспечение заявки для участия в открытом конкурсе на выполнение работ по реконструкции системы вентиляции Плавательного бассейна»
|
15
|
Пункт 1.20
|
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками и рассмотрения заявок на участие в конкурсе
|
07 сентября 2012 г. в 11:00 часов по московскому времени
по адресу: г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д.2а, каб.333
|
16
|
Пункт 1.21
|
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
|
1) цена договора – 40%,
2) качество работ и квалификация участника закупки – 60%.
|
17
|
Пункт 1.21
|
Порядок оценки заявок на участие в конкурсе
|
1. Порядок оценки заявок по критерию «цена договора».
1.Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию, определяется по формуле:
Ra =  x 100
где:
Rai - количество баллов, присуждаемое i-й заявке по указанному критерию;
Amax - начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной документации.
Аi - предложение i-го участника конкурса по цене договора.
2. Для расчета итогового количества баллов, рейтинг, присуждаемый заявке, умножается на соответствующую указанному критерию значимость. Балл округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.
Итоговый рейтинг критерия "цена договора"
Rai х 40
Kai = -------------------
100
3. При оценке заявок по критерию "цена договора" лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой договора.
2. Порядок оценки заявок по критерию «качество работ и квалификация участника закупки».
Оценка по показателям осуществляется экспертным методом.
1. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию, определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию, определяется по формуле:
 ,
где:
 – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
 – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k – количество установленных показателей.
2. Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по критерию (показателю).
3. Для получения итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке, умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
Итоговый рейтинг критерия «качество работ и квалификация участника»
Rсi х 60
Kci = ---------------
100
4. При оценке заявок по критерию «качество работ и квалификация участника» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству работ и квалификации участника конкурса.
Показатели по критерию (сумма максимальных значений всех показателей критерия – 100 баллов):
1) «общая и профессиональная характеристика участника» (максимальное число баллов 40):
наличие собственного производства - да/нет (20/0),
наличие собственной специализированной техники и оборудования для полного выполнения подрядных работ – да/нет (20/0).
2) «опыт работы участника закупки по предмету конкурса» (максимальное число баллов 40):
опыт работы организации на рынке строительных услуг, при этом:
- более 10 лет – 20 баллов
- от 5 до 10 лет – 10 баллов
- до 5 лет – 5 баллов
количество успешно завершенных объектов – аналогов за последние 2 года:
2 и более – 20 баллов
1 – 10 баллов.
3) «квалификация и опыт работников участника закупки» (максимальное число баллов 20):
наличие в организации квалифицированного инженерного персонала, прошедшего обучение по данному виду работ и имеющего опыт работы на руководящих должностях не менее 3 лет:
- 2 и более специалистов – 10 баллов
- 1 специалист – 5 балла
наличие инженерного персонала, работающего в данной организации на постоянной основе 3 и более лет – да/нет (10/0 баллов)
Итоговый рейтинг заявки
Kзi = Kai + Kci
где:
Kзi – итоговый рейтинг i-й заявки;
Kai - итоговый рейтинг критерия "цена договора " i-й заявки;
Kci - итоговый рейтинг критерия "качество услуг и квалификация участника» i-й заявки.
Первое место присуждается конкурсной заявке, набравшей наибольшее количество баллов.
|
Критерий оценки
|
Значимость критерия ( %)
|
цена договора
|
40
|
качество работ и квалификация участника
|
60
|
Совокупная значимость критериев
|
100
|
18
|
Пункт 1.22
|
Обеспечение исполнения договора
|
1. 10% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 891 500,00 рублей.
2. Если обеспечение исполнения договора представляется в виде залога денежных средств участник, с которым заключается договор, перечисляет сумму залога денежных средств на расчетный счет заказчика до заключения договора.
Реквизиты для внесения денежных средств:
ГОУП «Учебно-спортивный центр» комитета по физической культуре и спорту Мурманской области
ИНН/КПП 5192110050/519001001
Р/с 40602810186000100003
в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Мурманске
к/с 30101810900000000811
БИК 044705811
В платежном поручении указать назначение платежа: «Обеспечение исполнения договора подряда, заключенного по результатам открытого конкурса на выполнение работ по реконструкции системы вентиляции Плавательного бассейна» 3. Безотзывная банковская гарантия, договор поручительства, договор залога денежных средств должны содержать следующие условия исполнения соответственно банком-гарантом, поручителем, залогодателем своих обязательств:
а) если принципал (должник, поручитель, залогодатель) не выполнил предусмотренные договором работы;
б) если принципал (должник, поручитель, залогодатель) нарушил конечный или промежуточные сроки выполнения работ не по вине заказчика;
в) если принципал (должник, поручитель, залогодатель) нарушил установленные заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе;
г) если принципал (должник, поручитель, залогодатель) некачественно выполнил предусмотренные договором работы.
4. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.
|
19
|
Пункт 1.22
|
Заключение договора
|
Договор может быть заключен не позднее двадцати дней со дня размещения протокола оценки заявок на участие в конкурсе на официальном сайте и/или сайте заказчика
|
РАЗДЕЛ 1.4. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
1.4.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
Настоящим________________________________________________________подтверждает, что для
(наименование участника закупки)
участия в открытом конкурсе на «Выполнение работ по реконструкции системы вентиляции Плавательного бассейна» направляются нижеперечисленные документы:
№ п\п
|
Наименование
|
Кол-во
листов
|
Номера
листов
|
1
|
Анкета участника конкурса (по форме 1.4.2 Раздела 1.4)
|
|
|
2
|
Заявка на участие в конкурсе (по форме 1.4.3 Раздела 1.4)
|
|
|
3
|
Выписка (или нотариально заверенная копия) из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц)
|
|
|
4
|
Выписка (или нотариально заверенная копия) из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей)
|
|
|
5
|
Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц)
|
|
|
6
|
Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки:
для руководителей организации – копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности;
для других лиц - доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью и подписанную руководителем (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
|
|
|
7
|
Копии учредительных документов (для юридических лиц)
|
|
|
8
|
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора, обеспечение заявки или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой
|
|
|
9
|
Документы (их копии) об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя; об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях
|
|
|
10
|
Документ (его копия), подтверждающий внесение обеспечения заявки - платежное поручение
|
|
|
11
|
Копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованию к лицам, осуществляющим поставки товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в соответствии с законодательством РФ - свидетельство о допуске СРО
|
|
|
12
|
Документ (его копия), подтверждающий внесение взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации
|
|
|
13
|
Копии других документов, подтверждающих сведения о деятельности участника закупки по предмету конкурса
|
|
|
14
|
Копии документов, подтверждающих квалификацию и опыт участника закупки
|
|
|
15
|
Копии документов, подтверждающих квалификацию и опыт работников участника закупки - трудовых книжек, квалификационных аттестатов, сертификатов повышения квалификации, дипломов, свидетельств и пр.
|
|
|
Руководитель (уполномоченное лицо) ____________________________(Ф.И.О.)
(подпись)
МП
Примечания:
1. Документы, указанные в п. 3, 4 должны быть получены участником закупки не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и/или сайте заказчика извещения о проведении открытого конкурса.
2. Все документы просьба подшивать в порядке, указанном в форме описи.
1.4.2. ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ
1. Фирменное наименование юридического лица
или
Ф.И.О. участника закупки - физического лица
|
|
2. Сведения об организационно-правовой форме юридического лица
или
Паспортные данные для участника закупки - физического лица
|
|
3. Юридический адрес/место жительства участника закупки
|
|
4.Почтовый адрес участника закупки
|
|
5. Контактный телефон (факс)
|
|
6.Банковские реквизиты (может быть несколько):
|
|
ИНН
|
|
КПП
|
|
Наименование обслуживающего банка
|
|
Расчетный счет
|
|
Корреспондентский счет
|
|
БИК
|
|
Руководитель (уполномоченное лицо) ____________________________(Ф.И.О.)
(подпись)
МП
1.4.3. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Дата, исх. номер
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
«Выполнение работ по реконструкции системы вентиляции Плавательного бассейна»
1. Изучив конкурсную документацию, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты _____________________________________________________________________________________
(наименование участника закупки)
в лице,_______________________________________________________________________________
{наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны осуществить _________________________________________________________
(наименование предмета закупки)
в соответствии с требованиями конкурсной документации, технического задания, на условиях, которые мы представили в составе нашей заявки на участие в конкурсе, и по цене__________________________________________________________________________рублей.
(цифрами и прописью)
3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против___________________________________________
(наименование участника закупки)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части конкурсной документации, а также проекта договора, влияющими на цену договора.
5. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с ГОУП «Учебно-спортивный центр» комитета по физической культуре и спорту МО в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, не позднее 20 дней со дня размещения протокола оценки заявок на участие в конкурсе на официальном сайте и/или сайте заказчика.
6. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора с ГОУП «Учебно-спортивный центр» комитета по физической культуре и спорту МО, мы обязуемся подписать данный договор на оказание услуг в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения.
7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен
_____________________________________________________________________________________
(контактная информация уполномоченного лица)
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
8. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения протокола оценки заявок на участие в конкурсе и проекта договора и до подписания официального договора настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком договора.
9. К настоящей заявке прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе, согласно описи - на_____стр.
Руководитель (уполномоченное лицо) ____________________________(Ф.И.О.)
(подпись)
МП
К заявке прикладываются следующие приложения:
1. Общая и профессиональная характеристика участника закупки (форма № 1).
2. Сведения об опыте работы участника закупки (форма № 2).
3. Опыт работы участника закупки (форма № 3).
4. Сведения о квалификации работников участника закупки (форма № 4).
Форма № 1
Общая и профессиональная характеристика участника закупки
|
Да/Нет
|
Наличие собственного производства
|
|
Наличие собственной специализированной техники и оборудования для полного выполнения подрядных работ
|
|
Если участник закупки указывает да, он должен приложить соответствующие подтверждающие документы (копии).
Руководитель (уполномоченное лицо) ____________________________(Ф.И.О.)
(подпись)
МП
Форма № 2
Сведения об опыте работы участника закупки
|
Количество
|
Опыт работы организации на рынке строительных услуг (лет)
|
|
Количество успешно завершенных объектов – аналогов за последние 2 года
|
|
Руководитель (уполномоченное лицо) ____________________________(Ф.И.О.)
(подпись)
МП
Форма № 3
Опыт работы участника закупки
Опыт выполнения работ, относящихся к предмету конкурса
|
Наименование проекта,
наименование заказчика
|
Объем работ, выполненных
собственными силами
|
Виды работ
|
Сроки выполнения работ
|
Подтверждение указанного опыта
|
|
|
|
|
Участник закупки должен приложить соответствующие подтверждающие документы (копии), например, копии договоров, актов сдачи-приемки и пр.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель (уполномоченное лицо) ____________________________(Ф.И.О.)
(подпись)
МП
Форма № 4
|
