2.2.Коммерческая часть
Цена коммерческого предложения Участника должна включать все расходы, связанные с оказанием услуг по предмету запроса предложений, включая все налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также сметный расчет с указанием стоимости этапов выполнения работ/оказания услуг по проекту, условий оплаты и иные сведения, относящиеся к коммерческим условиям реализации проекта.
Предложения Участников должны быть оформлены в соответствии с Формами, приведенными в разделе 4 настоящей документации.
2.2.1 Сроки выполнения работ – 70 календарных дней с момента заключения договора на оказание услуг.
2.2.2 Оплата поставленной продукции
Оплата работ осуществляется Заказчиком следующим образом:
- авансовый платеж производится в течение 10 банковских дней после заключения договора в размере 30% на основании счета, выставленного Подрядчиком в течение 5-ти рабочих дней с даты подписания договора;
- оплата выполненных Подрядчиком работ/услуг осуществляется на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат за месяц (форма № КС-3) и подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) в течение 5 банковских дней, следующих за датой получения Заказчиком оригинала счета и при наличии счета-фактуры, который представляет Подрядчик в срок не позднее пяти календарных дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ.
- окончательная оплата за выполненные работы/услуги производится в течение 30 календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и итогового акта сверки исполнения обязательств между Сторонами.
2.2.3 Документация
По окончании проектных работ Подрядчик представляет Заказчику:
- Акт сдачи-приемки выполненных работ;
- проектно-сметную документацию – 4 экземпляра на бумажном носителе и в электронном виде, в т.ч.:
- Рабочий проект «Перенос действующего оборудования операторов связи с 3-го этажа в помещение 1-го этажа ОАО МГТС (комната сторонних операторов)»,
- технические отчеты и протоколы измерений переноса технологического оборудования и кабелей.
По окончании строительно-монтажных работ Подрядчик представляет Заказчику:
- Акт приемки выполненных работ по форме КС-2;
- справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3;
- Акт о введении оборудования в эксплуатацию по форме КС-11;
- счёта-фактуры.
2.2.4 Гарантии
Гарантийный срок эксплуатации материалов, используемых при выполнении Работ, установлен не менее 24 (двадцати четырех) календарных месяцев, результатов Работ – не менее 24 (двадцати четырех) календарных месяцев от даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору.
3.Требования к Участникам и документы, подлежащие предоставлению
3.1Требования к Участникам Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям
3.1.1. Участвовать в данной процедуре может юридическое лицо. Чтобы претендовать на победу в данной процедуре на право заключения Договора, Участник на момент подачи Предложения должен отвечать следующим требованиям:
организация должна быть зарегистрирована в установленном порядке на территории РФ и иметь Свидетельства СРО о допуске к работам в области строительства и проектирования, соответствующим предмету тендера.
организация должна иметь соответствующие ресурсные возможности для исполнения договора (финансовые, материально-технические, производственные) и иметь в штате персонал соответствующей численности, квалификации и технической оснащенности, достаточной для выполнения работ (оказания услуг) по предмету тендера;
организация не должна находиться под процедурой банкротства, в процессе ликвидации или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест;
иметь опыт работы на Российском рынке, соответствующий предмету закупочной процедуры, не менее 3-х лет.
Общество вправе отказаться от заключения договора с участником Запроса предложений в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных таким участником, установления факта проведения в отношении его ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления его деятельности, в порядке, предусмотренном КоАП РФ, факта наличия у него задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, что должно быть указано в документации при проведении торгов.
|