7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.2. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе потребовать расторжения настоящего Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
8. Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы и составляет 2,5 % от цены Договора _________ рублей.
8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной сотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы и составляет 10 % от цены Договора _________ рублей.
8.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9. Порядок урегулирования споров
9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения.
9.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору передаются на разрешение Арбитражного суда Республики Бурятия.
9.4. К отношениям сторон по настоящему Договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.
10. Изменение условий Договора, расторжение
10.1. Заказчик по согласованию с поставщиков (подрядчиков, исполнителей) вправе изменить не более чем на 10 процентов предусмотренный Договором объем Товаров (работ, услуг) при изменении потребности в таких Товарах (работах, услугах), на выполнение, оказание которых заключен Договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме Товаров (работ, услуг), не предусмотренных Договором, но связанных с работами (услугами), предусмотренными Договором, при условии, что это было предусмотрено Договором. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара, выполняемой работы, оказываемой услуги должна определятся как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара (работы, услуги).
При этом изменение предмета Договора не допускается.
Расторжение Договора возможно:
по соглашению сторон, если иное не предусмотрено Гражданским Кодексом, другими законами или Договором;
по требованию одной из сторон Договор, может быть расторгнут по решению суда только:
при существенном нарушении Договора другой стороной;
в иных случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом, другими законами или Договором;
в случае одностороннего отказа от исполнения Договора полностью или частично, когда такой отказ предусмотрен Договором, Договор считается соответственно расторгнутым, в случаях:
- поставки Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок;
- поставки некомплектных Товаров в случае, если поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования о доукомплектовании Товаров или не заменил их комплектными Товарами;
- неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) нарушения сроков поставки Товаров, сроков выполнения работ (услуг), указанных в Договоре;
- если поставщик (подрядчик, исполнитель) не приступает в установленный Договором срок к исполнению Договора или выполняет работу (оказывает услуги) таким образом, что окончание ее к сроку, предусмотренному Договором, становится явно невозможным;
- если во время выполнения работы (оказания услуги) нарушены условия исполнения Договора, и в назначенный Заказчиком для устранения нарушений разумный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) такие нарушения не устранены либо являются существенными и неустранимыми.
10.2. Сторона Договора, решившая расторгнуть Договор по соглашению сторон, направляет другой Стороне подписанное со своей стороны дополнительное соглашение к Договору с предложением его досрочного расторжения и с указанием причин расторжения. Дополнительное соглашение к Договору направляется в письменном виде. Указанное дополнительное соглашению подлежит рассмотрению получившей его Стороной в течение 10 рабочих дней. В случае отказа от расторжения Договора по соглашению сторон, Сторона, получившая дополнительное соглашение о расторжении, обязана направить письменный ответ другой Стороне в течение срока его рассмотрения.
10.3. Требование о расторжении Договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо Договором, а при его отсутствии - в семидневный срок.
10.4. Если основанием для расторжения Договора послужило существенное нарушение Договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Товара (работ, услуг), Заказчик вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.
11. Срок действия Договора.
11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 30.12.2016 г.
12. Прочие условия
12.1. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.2. В случае перемены заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому заказчику.
12.3. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.
12.4. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день его получения лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом.
12.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
12.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
13. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
Заказчик
АУ РБ «Управление государственной экспертизы Республики Бурятия»
Адрес: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д. 35
факс (301-2) 44-58-47 тел. 44-19-44
Р/счет № 40603810809164104777
Отделение Сбербанка России № 8601 г. Улан-Удэ
К/счет 3010181040000000604 БИК 048142604
ИНН 0323053095 КПП 032601001
Начальник _____________Б.В. Лыкшитов
МП
|
Поставщик
Наименование:
Адрес:
Тел./факс:
ИНН, КПП, ОГРН
Банковские реквизиты:
ОКПО:
ОКТМО
Должность____________ ФИО
МП
|
Приложение № 1 к Договору
№ ____ от __________ 2016 г.
Спецификация
№
|
Наименование товара
|
Страна происхождения поставляемого товара
|
Ед. изм.
|
Кол-во
|
Цена за ед., руб.
|
Сумма, руб.
|
1
|
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
|
Итого:
|
|
Заказчик
АУ РБ «Управление государственной экспертизы Республики Бурятия»
Адрес: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д. 35
факс (301-2) 44-58-47 тел. 44-19-44
Р/счет № 40603810809164104777
Отделение Сбербанка России № 8601 г. Улан-Удэ
К/счет 3010181040000000604
БИК 048142604
ИНН 0323053095 КПП 032601001
Начальник _____________Б.В. Лыкшитов
МП
|
Поставщик
____________ /_________________/
МП
| |
