Скачать 1.57 Mb.
|
Раздел 5 ПРОЕКТ Муниципальный контракт на поставку № _____ г. _____________ «_____» ___________ 2006 г. ________________________ - (далее по тексту настоящего Муниципального контракта – «Поставщик»), в лице ___________________, действующего на основании __________________, _______________________________ и Администрация г.Глазова, в лице Главы Администрации – Орлова Александра Михайловича, действующего на основании Устава (далее по тексту настоящего Муниципального контракта – «Заказчик»), руководствуясь решением комиссии открытого конкурса на размещение заказа на поставку лекарственных средств, для обеспечения льготной категории граждан г. Глазова в Протоколе № ___ от «___» ______________2007 г., заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту – «Контракт») о нижеследующем:
1.1. Покупатель поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства на поставку лекарственных средств, для обеспечения льготной категории граждан г. Глазова (далее - Товар) согласно Спецификации (Приложение 1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта. 2. Сроки и условия поставки 2.1. Поставка производится за счет Поставщика в аптеки (аптечные пункты) г.Глазова 2.2. Поставка будет считаться осуществленной по представлению подписанного обеими сторонами Акта приема-передачи. 2.3. Заказчик имеет право на проведение дополнительного контроля и/или испытаний Товара с целью подтверждения его соответствия условиям Контракта. 2.4. Если Товар, подвергшийся контролю или испытаниям, не будет соответствовать требованиям. Заказчик может отказаться от него, и Поставщик должен будет заменить данный товар, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика. 3. Цена ТОВАРА и условия платежа 3.1. Цена Товара составляет: ______________________ (______________) руб. Цена Товара остается фиксированной до выполнения сторонами своих обязательств по контракту. 3.2. Заказчик производит оплату Товара Поставщику по настоящему Контракту в следующем порядке: _____________________________________________________________ (указать порядок оплаты принятый между Покупателем и Поставщиком). 3.3. Оплата по настоящему Контракту производится путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Поставщика. 3.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поступления товара по предъявленным счетам, ежемесячная предоплата 30%. 4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 4.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего Контракта является новым, неиспользованным, Поставщик гарантирует, что Товар поставленный в рамках настоящего Контракта не будет иметь дефектов, связанных с упаковкой, либо проявляющихся в результате действий или упущения Поставщика. 4.2. В течение выше указанного срока Поставщик гарантирует, что после получения уведомления от Заказчика, Поставщик в кратчайшие сроки произведет замену Товара или его части за свой счет, включая все расходы по транспортировке Товара. 5. Ответственность сторон 5.1. При несоблюдении сроков поставки партии Товара, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ недопоставленного Товара за каждый день просрочки. 5.2. При поставке некачественного Товара Поставщик производит его замену и возмещает убытки, понесенные Заказчиком в связи с поставкой некачественного Товара. 6. Срок действия и порядок расторжения Контракта 6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и действует до 31.12.2007 г. при условии выполнения Поставщиком и Заказчиком своих обязательств по Контракту в полном объеме, но не ранее исполнения сторонами всех обязательств по уплате стоимости товара. 6.2. По инициативе Заказчика настоящий Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае нарушения Поставщиком сроков поставки более чем на тридцать дней. 7. Порядок разрешения споров 7.1. Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках данного Контракта. 7.2. Если Заказчик и Поставщик не смогут решить спорный вопрос по настоящему Контракту путем переговоров то, любая сторона может потребовать разрешения этого вопроса в арбитражном суде г. Ижевска в соответствии с действующим законодательством РФ. 8. Форс-мажорные обстоятельства 8.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения работ и/или проведения платежей отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства или их последствия. 8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна информировать другую сторону о начале и об окончании обстоятельств форс-мажора, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа. 9. Изменения и дополнения к МУНИЦИПАЛЬНОМУ контракту 9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 10. Прочие условия 10.1. Настоящий Контракт составлен на русском языке, подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 10.2. Поставщик ни полностью ни в части, не должен передавать свои права по настоящему Контракту третьим лицам, без письменного согласия на Заказчика. 10.3. Ниже перечисленные документы образуют приложения к данному Контракту и являются его неотъемлемой частью:
11. Банковские реквизиты и адреса сторон
|
Председатель комитета по размещению муниципального заказа администрации города Ельца | Председатель единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города... | ||
Заседания единой комиссии по размещению закупок для нужд ОАО «Югорская региональная электросетевая компания» | Комиссия в составе: председатель Комиссии – заместитель руководителя управления Паутов И. Г., члены Комиссии – начальник отдела контроля... | ||
Кому: Уполномоченному органу на осуществление функций по размещению муниципального заказа: Муниципальное учреждение «Администрация... | Председатель комиссии: Татьяна Владимировна Светлакова Глава муниципального образования «Болгуринское» | ||
Председатель, который несет ответственность за качественное и своевременное выполнение всех функций «Комиссии». Председатель в своей... | Председатель комиссии: – заместитель главы администрации муниципального района по вопросам экономики | ||
Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора в электронной форме на право заключения Договора на оказание... | Председатель конкурсной комиссии по предоставлению права на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального... |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |