Контракт № возмездного оказания услуг (выполнения работ)


Скачать 189.4 Kb.
НазваниеКонтракт № возмездного оказания услуг (выполнения работ)
ТипДокументы
filling-form.ru > бланк доверенности > Документы
КОНТРАКТ №

возмездного оказания услуг (выполнения работ)

г. Кемерово « __ » ________ 201__ г.

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кемеровской области» (ФБУ «Кемеровский ЦСМ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Виталия Владимировича Гринцева, действующего на основании Устава, с одной стороны и

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с п. ___ части первой статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт о следующем:

1.Предмет контракта

1.1.В целях настоящего Контракта «Услуги (работы)»/ «Оказание услуг (выполнение работ)» включают в себя поверку (калибровку) средств измерений (далее по тексту – СИ); предповерочную подготовку СИ; техническое обслуживание и ремонт СИ, медицинской техники; аттестацию испытательного оборудования (далее по тексту – ИО), методик (методов), поверителей; разработку методик и программ аттестации ИО; предварительную оценку компетентности юридических лиц в части выполнения калибровочных работ; инспекционный контроль за деятельностью юридических лиц в части выполнения калибровочных работ; обследование состояния метрологического обеспечения субъектов хозяйственной деятельности; проведение метрологической экспертизы технической документации; информационные услуги; проведение измерений параметров технических устройств для диагностического обследования с последующей оценкой их технического состояния; испытание качества электроэнергии; проведение испытаний продукции на соответствие установленным требованиям; проведение испытаний средств измерений для целей утверждения типа.

1.2.По настоящему контракту Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги (работы).

1.3.Конкретный объем услуг (работ) согласовывается в Приложениях к настоящему контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

1.4.Результаты оказанных услуг (работ) оформляются в соответствии с требованиями нормативных документов на конкретные виды услуг (работ).

2.Права и обязанности сторон

2.1.Исполнитель обязуется:

2.1.1.Оказать услуги (выполнить работы), предусмотренные п. 1.3. настоящего контракта в сроки, согласованные в Приложении к настоящему Контракту.

2.1.2.По письменной заявке Заказчика Исполнитель обязуется оказать услуги (выполнить работы) в сокращенные сроки, если это допустимо в соответствии с требованиями нормативных документов на конкретные виды услуг (работ).

2.1.3.При завершении оказания услуг (выполнения работ) оформить акт приемки оказанных услуг (выполненных работ) и выдать Заказчику счет-фактуру установленного образца, в течение 5 календарных дней после предоставления Исполнителю подписанного Заказчиком акта. В случае если информация о Заказчике, предоставленная им при оформлении счета на оплату, содержит недостоверные данные, то Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее оформление счета-фактуры;

2.1.4.Осуществить выдачу СИ Заказчику после оказания услуг по настоящему контракту при исполнении требований раздела 3 настоящего контракта, а так же подписанного полномочными представителями сторон акта приёмки передачи оказанных услуг (выполненных работ).

2.2.Исполнитель вправе:

2.2.1.Требовать оплаты (предоплаты) за оказываемые услуги (выполняемые работы).

2.2.2.Получать от Заказчика любую информацию и документацию, необходимую для выполнения своих обязательств по Контракту.

2.2.3.В случае непредставления либо неполного или неверного представления Заказчиком информации и/или необходимой документации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по Контракту до представления необходимой информации и/или документации.

2.2.4.Не начинать оказание услуг (выполнение работ) по контракту до поступления на его счет денежных средств, в счет предоплаты этих услуг (работ), или предъявления Заказчиком копии платежного поручения об оплате счета Исполнителя с отметкой банка об исполнении, если иное не предусмотрено настоящим контрактом или Приложениями к нему.

2.2.5.Не приступать к оказанию услуг (выполнению работ) до момента получения от Заказчика подписанного уполномоченным лицом Заказчика экземпляра настоящего контракта.

2.2.6.Задержать результаты оказания услуг (выполнения работ), до их полной оплаты, в случае их неоплаты (частичной оплаты) Заказчиком.

2.2.7.Зачесть поступившие денежные средства в счет ранее оказанных, но не оплаченных услуг (выполненных работ) независимо от назначения платежа указанного в платежных документах.

2.2.8.Передать оказание услуг (выполнение работ) в целом или в части третьим лицам без дополнительного согласования с Заказчиком.

2.3.Заказчик обязуется:

2.3.1.Оплатить услуги (работы) в порядке и сроки, установленные настоящим контрактом;

2.3.2.Своевременно передать Исполнителю всю необходимую для оказания услуг (выполнения работ) информацию и документацию, а также СИ, ИО, медицинское и иное оборудование, в отношении которого Исполнитель по настоящему контракту должен оказать услуги (выполнить работы).

2.3.3.Принять оказанные услуги (выполненные работы) по качеству и количеству в момент получения результатов (услуг) работ от Исполнителя.


2.3.4.Представить оформленный в установленном порядке акт приемки оказанных услуг (выполненных работ). Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня передачи Заказчику результатов оказанных услуг (выполненных работ) и Актов приемки-передачи, Исполнителем не будет получен подписанный со стороны Заказчика Акт приемки-передачи или мотивированный отказ от его подписания, услуги (работы) считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате на условиях настоящего Контракта.

2.3.5.Обеспечить подписание актов приемки оказанных услуг (выполненных работ) от имени Заказчика уполномоченными лицами.

2.3.6.Информировать в письменном виде Исполнителя об изменении своих наименования, адреса реквизитов.

2.3.7.При оказании услуг (выполнении работ) на территории Заказчика, после поступления денежных средств, согласовать с Исполнителем дату и место оказания услуг (выполнения работ), обеспечить Исполнителю надлежащие условия для оказания услуг (выполнения работ), а также назначить ответственное лицо для взаимодействия с Исполнителем. В случае неисполнения Заказчиком указанных обязанностей Исполнитель не несет ответственности за нарушение сроков оказания услуг (выполнения работ).

2.4.Заказчик вправе:

2.4.1.Ознакомиться с копиями учредительных документов, аттестатов аккредитации, Прейскурантов и других документов Исполнителя на его официальном интернет-сайте: http://www.kmrcsm.ru/

2.4.2.Отказаться от исполнения настоящего контракта при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных Исполнителем при оказании услуг (выполнения работ) расходов.

3.Стоимость услуг (работ) и порядок расчетов

3.1.Если иное не предусмотрено Приложением к настоящему контракту, стоимость услуг (работ) определяется в соответствии с действующими на момент оказания услуг (работ) Прейскурантами Исполнителя. Выписка из Прейскуранта предоставляется Заказчику по его письменной просьбе. На стоимость услуг начисляется НДС – 18%.

3.2.За оказание услуг за пределами Кемеровского района и г. Новокузнецка взимается дополнительная плата в размере 30% от цен, указанных в Прейскурантах.

3.3.За оказание услуг (выполнение работ) в сокращенные сроки в соответствии с п. 2.1.2 Исполнителем взимается дополнительная плата в размере до 50% от цен указанных в Прейскурантах.

3.4.При оказании услуг (работ) на территории Заказчика, расходы, связанные со служебной командировкой специалиста (специалистов) Исполнителя на место оказания услуг (выполнения работ) и обратно, дополнительно включаются в стоимость услуг (работ) Исполнителя.

3.5.Общая стоимость контракта не должна превышать 99 000 рублей 00 копеек (в том числе НДС - 18%). Цена является твёрдой и не подлежит изменению в течение всего срока действия настоящего контракта.

3.6.Оплата за услуги (работы) производится на основании настоящего контракта по выставленным счетам, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя.

3.7.Оплата за услуги (работы) по настоящему Контракту производится Заказчиком предварительно в размере 30%, на основании счета, выставленного Исполнителем, а окончательный расчет в течение 7 (семи) банковских дней с момента выставления счет-фактуры на основании подписанного полномочными представителями сторон акта сдачи-приёмки оказанных услуг (выполненных работ).

4.Ответственность сторон

4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.При невыполнении Заказчиком обязанности предусмотренной п. 2.3.1. настоящего Контракта Исполнитель не несет ответственности за нарушение сроков оказания услуг (выполнения работ).

4.3. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом. Исполнитель вправе потребовать уплату пени. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему контракту.

Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

За ненадлежащее исполнение Заказчиком своих обязательств по настоящему контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Исполнитель взыскивает штраф в размере 2,5 процентов от цены контракта (фиксированный размер штрафа устанавливается заказчиком в период подготовки проекта контракта и рассчитывается от его цены в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом").

Заказчик освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет. что просрочка исполнения (ненадлежащего исполнения) указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

    1. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель обязан уплатить заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

Уплата пени не освобождает Исполнителя от обязанности выплатить предусмотренный настоящим Контрактом штраф за ненадлежащее исполнение своих обязательств.

Уплата пени не освобождает Исполнителя от надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту.

    1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Заказчик взыскивает штраф в размере 10 процентов от цены контракта (фиксированный размер штрафа устанавливается заказчиком в период подготовки проекта контракта и рассчитывается от его цены в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом").

    2. Уплата штрафа по контракту не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

    3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом. Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.Обстоятельства непреодолимой силы

5.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

5.2.Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.

5.3.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

6.Порядок разрешения споров

6.1.Стороны обязуются прилагать все усилия к разрешению разногласий, возникших между ними по контракту, путем переговоров.

6.2.Споры, неурегулированные путем переговоров, рассматриваются Арбитражным судом Кемеровской области, при этом предусматривается обязательный досудебный порядок урегулирования споров путем предъявления претензии, срок рассмотрения которой - 10 (десять) рабочих дней с момента ее направления.

7.Порядок изменения и расторжения контракта

7.1.Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в виде дополнительных соглашений, подписанных обеими сторонами и заверенных печатями.

7.2.Расторжение настоящего контракта допустимо по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ.

7.3.Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий контракт другой стороне не позднее, чем за 10 календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего контракта.

8.Срок действия контракта

8.1.Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 20__ года, а в части исполнения обязательств по оплате - до момента полного их исполнения сторонами.

9.Особые условия

9.1.При реорганизации или ликвидации, изменении наименования или реквизитов, а также смене лиц, уполномоченных на заключение настоящего контракта, изменений и дополнений к нему, сторона, обязана письменно уведомить другую сторону о состоявшихся изменениях в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения о таких изменениях.

10.Заключительные положения

10.1.Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для каждой из сторон.

10.2.Неотъемлемой частью настоящего контракта являются подписанные Сторонами Приложения.

10.3.Во всём ином, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.Приложения:

Приложение №1 - Периодическая поверка (калибровка) средств измерений;

Приложение №2 - Техническое обслуживание медицинской техники.

12.Реквизиты и подписи сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Полное наименование: Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кемеровской области».

Сокращенное наименование: ФБУ «Кемеровский ЦСМ»

Адрес: 650991, Кемеровская область, г. Кемерово,

ул. Дворцовая, д. 2. Тел./факс 36-43-89/ 75-88-66

ОГРН 1034205015866 КБК 00000000000000000130

ОКОНХ 19800 ОКПО 02567372

ОКТМО 32701000 ОКАТО 32401320000

Банковские реквизиты для заполнения платежных поручений

Банк получателя: Отделение Кемерово г.Кемерово

БИК 043207001

р/с № 40501810700002000001

ИНН 4207007095 КПП 420501001

Получатель УФК по Кемеровской области (ФБУ «Кемеровский ЦСМ», л/с 20396Х20660)

Назначение платежа: (00000000000000000130)

Платные услуги по сч. № от

(образец заполнения см. в счете на оплату)

Контрактный отдел 36-27-29; Отдел Физико-химических и теплотехнических СИ – (3842) 36-31-25; Отдел Электро-радиотехнических СИ (3842) 36-68-41; Отдел СИ Механических и геометрических величин (3842) 36-54-21; Отдел по техническому обслуживанию оборудования и ремонту средств измерений (3842) 36-16-99; Бюро приема 36-51-18.



ЗАКАЗЧИК:

Контактное лицо со стороны Заказчика:

______________________________________________

Ф.И.О. и номер телефона

Номер телефона бухгалтерии Заказчика: ___________

Директор

ФБУ «Кемеровский ЦСМ»

___________________________

_______________________ В.В. Гринцев

_______________________

«__»_____________20 г.

мп

«__»_____________20 г.

мп


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к КОНТРАКТУ № ______ возмездного оказания услуг (выполнения работ)

от « ___ » ________ 2015 г.

г. Кемерово «___»______20____ г.

Наименование:

Периодическая поверка (калибровка) средств измерений

Объем:1

Согласно заявке заказчика, графику поверки СИ

Цена:2

Согласно прейскуранту цен и НДС-18%.

Порядок и условия оплаты:

Предоплата 30%, а оставшиеся 70% по окончанию оказания услуг в течение 7-ми банковских дней

Срок оказания услуг (выполнения работ):

Не более 15 рабочих дней со дня предоставления СИ Исполнителю и получения Исполнителем предоплаты.

НД:

Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 №1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», нормативные документы на методы и средства поверки.

Дополнительные условия:

Заказчик обязан представить СИ на поверку (калибровку) в технически исправном состоянии, очищенными от пыли и грязи, расконсервированными, вместе с эксплуатационными документами (инструкцией по эксплуатации, паспортом, техническим описанием), методикой поверки (калибровки), свидетельством (сертификатом) о последней поверке (калибровке), а также необходимыми комплектующими устройствами (источники питания, кабели и др.).

Результатом поверки, согласно НД, является подтверждение пригодности СИ к применению или признание СИ непригодным к применению. Результаты поверки оформляются в соответствии с Приказом Минпромторга России от 02.07.2015 №1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» и методиками поверки.

Заказчик обязан не позднее 15 рабочих дней от даты уведомления о готовности СИ, получить СИ из поверки (калибровки), документы, подтверждающие результаты поверки (калибровки), акты выполненных работ.

При получении СИ представить квитанцию на получение и надлежаще оформленную доверенность на представителя Заказчика, а также актов выполненных работ согласно п.2.1.4. Контракта, проверить состояние СИ и документацию на них, их комплектность.

Место оказания услуг (выполнения работ):3

Оказание услуг в зависимости от технических, либо технологических особенностей приборов выполняется по месту нахождения Исполнителя или Заказчика.

  1. Номенклатура, объем, сроки представления средств измерений (далее – СИ) для поверки (калибровки) могут определяться согласованным «Графиком поверки (калибровки) средств измерений» либо заявкой Заказчика. График может быть скорректирован по согласованию Сторон в установленном порядке в зависимости от изменения номенклатуры и количества СИ в процессе исполнения контракта.

  2. Согласно Прейскуранту цен и НДС 18 %, в отношении СИ, не внесенных в Прейскурант, цена определяется соглашением сторон;

  3. При необходимости выезда к Заказчику, должна быть предоставлена заявка не менее чем за 3 дня до начала оказания услуг (выполнения работ) в области метрологии.

Директор ФБУ «Кемеровский ЦСМ»

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________ В.В. Гринцев

_____________________

М.П.

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к КОНТРАКТУ № ___________ возмездного оказания услуг (выполнения работ)

от « __ » _________ 2015г.

г. Кемерово «___»______20____ г.

Наименование: 1

Техническое обслуживание медицинской техники

Объем:

Согласно перечню медицинского оборудования

Цена:

Согласно прейскуранту Цен и НДС-18%.

Порядок и условия оплаты:

Предоплата 30%, а оставшиеся 70% по окончанию оказания услуг в течение 7-ми банковских дней

Срок оказания услуг (выполнения работ) в области метрологии:

Сроки, периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию медицинской техники определяются Исполнителем в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на оборудование либо иными нормативно правовыми документами.

НД:

Содержание, порядок и правила проведения технического обслуживания устанавливаются в эксплуатационной документации на изделие.

Дополнительные условия:

По окончании работ оформляется Отчет о диагностировании и техническом состоянии

Место оказания услуг (выполнения работ):

Местонахождение Заказчика

Примечание

1 - Техническому обслуживанию подлежит все медицинское оборудование, включая высокотехнологичное (эндохирургическое, высокоточное лабораторное, лазерное и т.д.), находящееся в эксплуатации в медицинских учреждениях.

Техническое обслуживание - выявление и предупреждение отказов и неисправностей путем своевременного выполнения работ, обеспечивающих их работоспособность в течение периода между очередными обслуживаниями.

Медицинская техника - медицинские изделия: приборы, аппараты, оборудование, устройства, установки, комплекты, комплексы, системы с программными средствами, приспособления, механизированные и другие инструменты, предназначенные для применения в медицинских целях по отдельности или в сочетании между собой, имеющие регистрационное удостоверение Минздрава РФ.

В состав работ и услуг, являющихся предметом настоящего контракта, не входит: проверка силовой электропроводки, защитных заземлений, сопротивления изоляции: проверка и обслуживание электроарматуры и пусковых устройств; обеспечение соблюдения требований санитарных норм, связанных с работой медицинского персонала; любые работы с аппаратурой, не относящейся к медицинской технике.
Уполномоченный представитель Исполнителя – начальник отдела тел. 36-68-41



Директор

ФБУ «Кемеровский ЦСМ»

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________ В.В. Гринцев

_____________________

М.П.

М.П.







Похожие:

Контракт № возмездного оказания услуг (выполнения работ) iconПроект договора возмездного оказания услуг (выполнения работ)

Контракт № возмездного оказания услуг (выполнения работ) iconТиповой договор возмездного оказания услуг
По Договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 2 настоящего Договора,...

Контракт № возмездного оказания услуг (выполнения работ) iconТиповой договор возмездного оказания услуг
По Договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 2 настоящего Договора,...

Контракт № возмездного оказания услуг (выполнения работ) iconДоговор возмездного оказания преподавательских услуг
«Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также локальными нормативными...

Контракт № возмездного оказания услуг (выполнения работ) iconДоговор-оферта возмездного оказания услуг №${taskid}
Чего?}, заключить договор возмездного оказания услуг. Акцептовав настоящий Договор-оферту путем его подписания с соблюдением ниже...

Контракт № возмездного оказания услуг (выполнения работ) iconКонтракт
Федерального закона РФ от 18. 07. 2011 №223-фз "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", заключили настоящий...

Контракт № возмездного оказания услуг (выполнения работ) iconАо «Транснефть ёc верхняя Волга»
Место выполнения работ, оказания услугСроки выполнения работ, оказания услуг1«Автоматизированная система управления технологическим...

Контракт № возмездного оказания услуг (выполнения работ) iconТехническое задание документ, определяющий порядок, основные технические...
Документация открытого запроса предложений по выбору Подрядчика на выполнение работ услуг

Контракт № возмездного оказания услуг (выполнения работ) iconИнструкция по оформлению договоров на выполнение работ/оказание услуг...
Отдел планирования и организации закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для физического факультета мгу

Контракт № возмездного оказания услуг (выполнения работ) iconПретензия о нарушении сроков оказания услуг (выполнения работ)

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск