Заказов республики хакасия документация об аукционе
Скачать 0.66 Mb.
|
| ЧАСТЬ 6. ПРОЕКТ КОНТРАКТА ПРОЕКТ КОНТРАКТ № г. Абакан «___» ______________ 2015 г. Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Хакасия, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Жулёва Сергея Валерьевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и_______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице_________________, действующего (ей) на основании________________________., с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании___________________________, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1.1. Поставщик обязуется поставить автомобиль (далее Товар) _______________, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанный товар. Поставка должна быть осуществлена по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 112. 2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 2.1. Цена Контракта составляет _________ рублей и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Контракта. Цена является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и Федеральным законом № 44-ФЗ. 2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, все расходы по его исполнению расходы на предпродажную подготовку, доставку товара, услуги автовоза, гарантийное обслуживание и другие расходы, связанные с выполнением Контракта в полном объеме. 2.3. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30-ти банковских дней после подписания акта приемки-передачи Товара соответствующего условиям настоящего контракта, товарной накладной, предоставления счета и счета-фактуры Товара. 2.4. Заказчик подтверждает, что финансирование настоящего Контракта предусмотрено финансовым планом и гарантирует исполнение обязательств по оплате. 2.5.В случае если контракт заключается с физическим лицом за исключение индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, цена контракта подлежащей уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей связанных с оплатой контракта. 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1. Поставщик обязуется:
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.2. Оплатить Товар в соответствии с п. 2.3. настоящего Контракта. 4. КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ, ПРИЕМКА ТОВАРА 4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному в п. 1.1 Контракта. 4.2. Товар до места передачи доставляется силами и средствами Поставщика. 4.3. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества товаров и Контракте считается непоставленным. 4.4. Риск потери Товара переходит к Заказчику с момента, когда Поставщик передал Товар Заказчику в порядке, предусмотренном Контрактом. Факт передачи Товара оформляется путем подписания Сторонами акта приемки-передачи Товара. 4.5. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при приёмки поставленного товара, в части его соответствия условиям контракта, заказчик проводит экспертизу. Экспертиза товара может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. В случае, когда участие экспертов в приемке не является обязательным, решение о привлечении к приемке эксперта, экспертной организации Заказчик принимает по своему усмотрению. 4.6. Право собственности на Товар по Контракту возникает у Заказчика в момент подписания Сторонами акта приемки-передачи товара. 4.7. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы в двух экземплярах: счета, счета-фактуры, товарную накладную и акт приемки-передачи товара с обязательной ссылкой на номер Контракта, а также индивидуальный комплект ЗИП (в соответствии с комплектацией завода – изготовителя) инструкция по эксплуатации, сервисная книжка, паспорт транспортного средства, контракт спецформы (для постановки на учет) При поставке Товара без надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит. 4.8. Товар должен быть новым, заводской сборки (2015 года выпуска), не бывшим в эксплуатации, не подвергшимся ремонту, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, не арестован, не является предметом исков третьих лиц и не обременен иным образом, без повреждений, в технически исправном состоянии. Комплектующие его детали не должны иметь дефектов (царапины, сколы, вмятины и т.д.). 4.9.Товар должен обязательно соответствовать требованиям «Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»» утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.11 № 877, а так же техническим условиям завода-изготовителя и требованиям действующего законодательства Российской Федерации и подтверждаться сертификатами соответствия, паспортами качества, иными необходимыми документами, прилагаемыми к автомобилю 4.10. Поставщик гарантирует качество и надежность Товара в течение гарантийного срока. 4.11. Гарантия на автомобиль устанавливается с даты подписания Заказчиком акта приемки-передачи товара и составляет 100 тыс. км пробега или __ года без ограничения пробега, в зависимости от того что наступит раньше. 4.12. О выявленных несоответствиях или недостатках обнаруженных в течение гарантийного срока Заказчик обязуется сообщить Поставщику, направив письменное уведомление по указанному адресу. Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара, либо осуществить замену на товар соответствующего качества, в течение 10 (десяти) дней. 4.13. Порядок приема товара: В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения товара и сопутствующих документов Заказчик принимает товар путем подписания товарной накладной и акта приема-передачи либо в этот же срок направляет мотивированный отказ от принятия товара. Поставщик в случае направления отказа от принятия товара обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения подписанного Заказчиком акта приема-передачи товара Поставщик обязан подписать со своей стороны акт приема-передачи товара и возвратить экземпляр акта Заказчику. 5. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 5.1. Поставка Товара осуществляется не позднее 30 календарных дней со дня подписания настоящего Контракта. 5.2. Поставщик не позднее, чем за 1 день, уведомляет Заказчика о поступлении Товара в г. Абакан с указанием места и времени поставки. Уведомление может быть произведено по почте, факсимильным сообщением или иным способом с подтверждением получения уведомления Заказчиком. 5.3. Право собственности на Товар переходит к Заказчику со дня доставки Товара по месту назначения и подписания акта приема-передачи товаров и передачи ПТС. 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 6.1.В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Поставщик предоставляет Заказчику обеспечение в виде предоставления банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или внесением денежных средств в размере ___ от начальной (максимальной) цены контракта что составляет ________ на указанный Заказчиком счет. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта: ИНН: 1901042294 КПП: 190101001 УФК по Республике Хакасия (Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Хакасия) л/с 05802002550 БИК: 049514001 Отделение НБ Республики Хакасия г. Абакан р/с 40302810800952000041 ОКТМО 95701000 6.2. Денежные средства возвращаются Поставщику при условии надлежащего выполнения им всех своих обязательств по Контракту в течение пяти банковских дней. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в п.12 настоящего Контракта. 6.3. Обеспечение исполнения Контракта распространяется, в том числе, на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по Контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 7.2. Ответственность Заказчика: 7.2.1 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 7.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 7.2.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы и составляет ___________ руб. ___ коп., в соответствии Постановления Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (Далее Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063). Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 2,5 % цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 2 % цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей; 1,5 % цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей; 0,5 % цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 7.3. Ответственность Поставщика: 7.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) 7.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. № 1063. П=(Ц-В) x С, где: Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров; С - размер ставки. Размер ставки определяется по формуле: С=Сцб x ДП, где: Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки. Коэффициент К определяется по формуле: К =ДП/ДК x 100%, где: ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 7.3.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, определяемой в следующем порядке:- 10 % цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей__руб.__коп. 5 % цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей; 1 % цены контракта в случае, если цена контракта от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей; 0,5 % цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 7.5. В 2015 году в случаях и в порядке, которые определены Правительством Российской Федерации, заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней). 8. ФОРС – МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, других сил природы, издания нормативных правовых актов, запрещающих или ограничивающих работу, а также других, не зависящих от Сторон, обстоятельств. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать обстоятельства и их последствия. 8.2. При возникновении указанных обстоятельств Сторона, для которой создались обстоятельства невозможности исполнения обязательств, немедленно извещает другую Сторону о возникновении и прекращении указанных обстоятельств. 9.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ,ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 9.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. 9.3. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. 9.4. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) данных требований считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления. 10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 10.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Контрактом или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. 10.2. В случае невозможности урегулирования споров по настоящему Контракту или в связи с ним путем переговоров, такие споры будут рассматриваться в Арбитражном суде. 10.3. При исполнении настоящего Контракта в части, не урегулированной условиями Контракта, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до 31.12.2015года, в части оплаты до полного исполнения обязательств по контракту. 11.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 11.3. Любое уведомление по данному Контракту дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его почтовому адресу. Уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на 5-й день после отправления письма по почте. 11.4. При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации. 11.5. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа и подписан сторонами электронной подписи. 11.6. Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью. 12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
м.п. м.п. Приложение №1 к контракту _____ Техническое задание на поставку автомобиля ЧАСТЬ 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Постановление Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия от 03. 12. 2012 n 70-пп «о регламенте Главы... |  | Ативных правовых актов Республики Хакасия» Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия (далее... |
| О внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 09. 08. 2011 №503 «о реестре государственных услуг Республики... | | Республики Хакасия рекомендаций Верховного Совета Республики Хакасия, принятых по Докладам Уполномоченного по правам человека |
| Фз «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» настоящая... | | Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21. 07. 2005 г. №94-фз «О размещении заказов... |
| Правительства Российской Федерации от 15. 06. 2009 n 477 "Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной... | | Правительства Российской Федерации от 15. 06. 2009 n 477 "Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной... |
| Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия | | Об утверждении Плана работы по организации и проведению переучёта мобилизационных ресурсов Республики Хакасия в 2016–2017 годах |